基础合同

基础合同十二篇。

在这个越来越注重契约精神的时代，合同可以降低违约风险，促进社会经济快速高效发展。签订合同无论对于个人还是企业来说都相当重要。这篇文章的主要议题是与“基础合同”紧密相关的，请点击下方链接浏览更多相关内容！

基础合同【篇1】

包人：____________（以下简称甲方）

承包人：____________（以下简称乙方）

本着互惠互利、诚实守信的原则，经双方充分协商，甲方同意由乙方承包_______公司新建________工程基础打桩工程的泥浆外运任务。结合本工程实际情况，双方签定如下协议。

一、工程地点________________________。

二、承包内容：______________________。

三、工程量结算：____________________。

四、泥浆承包价格：

1．自____年____月____日至____年____月____日止按____结算；

2．自____年____月____日至打桩结束，按____结算；

五、付款方式：打桩施工全部结束后，10日内支付工程量的__，待于__前10日时再支付剩余工程量的__。

六、乙方职责：____________________。

七、甲方代表：

1．甲方驻工地代表：________

2．甲方驻工地代表职责：签署开工令、验收所告、工程量增减、工程进度款支付、工程协商等合同约定的事项。

八、甲方工作：

1．负责对乙方的质量、进度、安全和规范用工及文明施工进行监督。

2．甲方应向乙方提供临时用电用水及泥浆池及清水池，具体按现场实际设置。

3．甲方选择的打桩班组要把泥浆集中到泥浆总池内。

4．甲方负责供应电源，施工便道，临时设施。

九、乙方代表：

1．乙方驻工地代表：________

2．乙方驻工地代表职责：按发包方批准的施工作业计划、施工组织设计、工期控制计划、质量目标和发包方代表依据合同发出的指令配置资源进场并组织全过程施工，履行本分包合同中规定的其他义务。

十、分包方工作：

1．乙方进场后，所有施工人员必须严格遵守甲方的各项规章制度，确保该工程的创优、创标化工地而尽全力做好本职工作。

2．乙方在排污输送前必须向有关部门办理泥浆外运一切手续，费用由乙方自己负责。如因乙方原因污染河道、道路、场地，责任与费用由乙方负责。

3在承包期间，乙方应及时向外排送泥浆，不能影响甲方施工（除人力物力不能抗拒的自然灾害外），如泥浆满池外要及时清理。

4．乙方在排污作业时，运输过程中必须严格遵守有关工程规定的操作规程和规范执行，应做到文明施工，安全生产。乙方所有施工人员的安全、劳保，均由乙方自负责任和费用。

5．如该工程项目在开始或施工过程中与周围居民或本地地方关系发生矛盾，乙方应负责处理妥当，不应留有后患给甲方，否则甲方有权终止合同。

6．按甲方要求进行施工，必须按计划保证全面完成。

7．乙方必须遵守国家及市政府有关施工不扰民、环境保护及文明施工的有关规定。发现有违法、违规行为，如擅自排放泥浆、对临近道路路面的保洁工作造成影响等，除接受相关执法部门的处罚外，对甲方公司的形象造成负面影响的，根据情节轻重，甲方将对乙方采取______元/每次的罚款。

8．分包方在施工中必须自备符合甲方及安全要求的劳动防护用品。

十一、工期：

对以下原因造成的竣工日期延误事件，经发包方代表确认，工期相应顺延。

1．不可抗力；

2．经发包方和业主方确认的施工方案与工程设计变更；

十二、安全：

1．发包方负责对分包方进行安全生产各项规章制度的交底工作。分包方熟悉并能自觉遵守执行行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律、法规、规范标准及发包方的各项规定。

2．施工前双方均有义务对作业环境、操作设施设备、工具认真检查，确定无患后方准施工。

3．因为分包方的原因造成的安全事故，由分包方自行承担经济责任和相关法律责任。

4．对发包方所发出的安全整改通知，分包方应在发包方指定的期限内立即派人整改完毕；如发包方发现分包方在接到发包方安全整改通知后在指定的期限内仍然未予整改或整改不符合要求，按照发包方有关规定对分包方进行处理。

十三、争议解决：

双方发生争议时，通过和解或调解解决合同争议，不愿和解、调解或和解、调解不成的，向管辖权仲裁机构，或向人民法院起诉。

十四、本协议壹式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份，签字盖章后生效，工完款清后自动失效。

甲方（签章）：_______ 乙方（签章）：_______

联系方式：___________ 联系方式：___________

_____年_____月_____日 _____年_____月_____日

基础合同【篇2】

甲方：

乙方：

依据我国《合同法》及国家和当地政府的相关规定双方协商致，签订本合同，望双方共同遵守。

第一条 工程概况

1、工程地点：

2、房屋规格：

3、委托方式：

4、开工日期：____年____月____日

5、竣工日期：____年____月____日

6、竣工总价：__________元，金额大写____________________元。

第二条 付款方式

1、水、电工程完工并隐蔽工程验收合格后，甲方付给乙方

2、泥、木工程完工并验收合格后，甲方付乙方元整，即人民币(大写) 元整。

3、油漆完工后，甲方付乙方 元整。

4、工程竣工验收合格，甲方付给乙方尾款写) 元整。

第三条 施工内容

乙方负责内容如下：

1、拆墙

2、水电材料及人工(武汉二厂电线、金牛水管)

3、水泥、沙、瓷砖 35元/㎡

4、板材及人工 福汉鹰冠

5、油漆材料及人工 乳胶漆：多乐士(立邦)

6、衣柜梭门 170元/㎡

7、地板 60元/㎡

8、烤漆门850元/樘

9、厨卫吊顶 85元/㎡

10、飘窗石、过门石160元/m

11、开关插座项：600元

12、洁具 项：20__元

13、灯具 20__元

14、厨柜 900元/m

15、电视背景墙纸 200元/卷

16、五金 600元

第四条 保修

负责范围：凡属乙方施工质量或乙方保管不力造成合同工程范围的损坏脱落、丢失、开裂等，由乙方自己承担，尾款押三个月结付。

第五条 附则

1、本合同壹式贰份，双方各执壹份。

2、本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效，履行完成后自动终止。

甲方：乙方：

基础合同【篇3】

2018初级《经济法基础》知识点：劳动合同的履行与变更

导语：初级会计职称即助理会计师。担任助理会计师的基本条件是：掌握一般的财务会计基础理论和专业知识；熟悉并能正确执行有关的财经方针、政策和财务会计法规、制度。下面和小编来看看2018初级《经济法基础》知识点：劳动合同的履行与变更。希望对大家有所帮助。

【知识点】：劳动合同的履行、变更、解除和终止1. 劳动合同的履行(1)用人单位应当按照劳动合同约定和国家规定，向劳动者及时足额支付劳动报酬。【相关链接1】用人单位拖欠或者未足额支付劳动报酬的，劳动者可以依法向当地人民法院申请支付令，人民法院应当依法发出支付令。【相关链接2】用人单位未按照劳动合同的约定或者国家规定及时足额支付劳动者劳动报酬的，由劳动行政部门责令限期支付;逾期不支付的，责令用人单位按应付金额50%以上100%以下的标准向劳动者加付赔偿金。(2)用人单位应当严格执行劳动定额标准，不得强迫或者变相强迫劳动者加班。(3)劳动者拒绝用人单位管理人员违章指挥、强令冒险作业的，不视为违反劳动合同。【提示】劳动者对危害生命安全和身体健康的劳动条件，有权对用人单位提出批评、检举和控告。(4)用人单位变更名称、法定代表人、主要负责人或者投资人等事项，不影响劳动合同的履行。(5)用人单位发生合并或者分立等情况，原劳动合同继续有效，劳动合同由承继其权利和义务的用人单位继续履行。(6)劳动规章制度①合法合法有效的劳动规章制度是劳动合同的组成部分，对用人单位和劳动者均有法律约束力。②告知用人单位应当将直接涉及劳动者切身利益的规章制度和重大事项决定公示，或者告知劳动者。【提示】如果用人单位的规章制度未经公示或者未对劳动者告知，该规章制度对劳动者不生效。2. 劳动合同的变更(1)劳动合同的.变更是对原合同内容的修改、补充或者删减，而不是签订新的劳动合同。(2)用人单位与劳动者协商一致，可以变更劳动合同约定的内容。(3)变更劳动合同，应当采用书面形式。(4)变更劳动合同未采用书面形式，但“已经实际履行了”口头变更的劳动合同“超过1个月”，且变更后的劳动合同内容不违反法律、行政法规、国家政策以及公序良俗，当事人以未采用书面形式为由主张劳动合同变更无效的，人民法院不予支持。【例题·单选题】2014年10月，张某到甲公司工作。2015年11月，甲公司与张某口头商定将其月工资由原来的4500元提高至5400元。双方实际履行3个月后，甲公司法定代表人变更。新任法定代表人认为该劳动合同内容变更未采用书面形式，变更无效，决定仍按原每月4500元的标准向张某支付工资;张某表示异议，并最终提起诉讼。关于双方口头变更劳动合同效力的下列表述中，正确的是( )。A.双方口头变更劳动合同且实际履行已超过1个月，该劳动合同变更有效B.劳动合同变更在实际履行3个月期间有效，此后无效C.因双方未采取书面形式，该劳动合同变更无效D.双方口头变更劳动合同但实际履行未超过6个月，该劳动合同变更无效【答案】A【解析】变更劳动合同未采用书面形式，但已经实际履行了口头变更的劳动合同超过1个月，且变更后的劳动合同内容不违反法律、行政法规、国家政策以及公序良俗，当事人以未采用书面形式为由主张劳动合同变更无效的，人民法院不予支持。

基础合同【篇4】

本工程经甲乙双方充分协商，甲方决定将玉溪市“玉水金岸水云间”项目的土石方工程分包给乙方施工。为明确工程内容及双方的权利义务，根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，订立本合同。

1.3工程内容：玉溪市玉水金岸水云间项目的土石方工程所包含之全部工作内容，包括但不限于以下内容：土石方开挖、凿除、修边、场内转运、场外运输、倒土场费用、道路清理、协调当地政府关系等等。

2.1包括图纸、标单所示之全部土石方工程，含一切人工、材料、机械设备、折旧、工程管理、安全防护措施、文明施工、检测费及税费、利润等。税金由乙方承担，甲方在结算时代扣代缴。工程内容包括但不仅限于以下内容：

2.1.1地下室基坑挖、凿土石方并外运，工程量按图纸所示面积乘以实际开挖深度计算。

2.1.2开挖深度按现场甲方要求。

2.1.3所挖、凿土、石方类别乙方在报价时自行考虑，所报综合单价视为挖、凿土石方综合单价，实际施工时不再因现场任何实际情况调整综合单价。

2.1.4外运距离及倒土场乙方自行考虑，其费用一并计入报价的综合单价中。

2.1.5根据甲方需要，乙方应无条件配合甲方按照甲方指定的堆土场进行堆土且乙方中标单价仍然维持原价，不另计任何费用。

2.2本合同为闭口单价合同。乙方报价书中的综合单价为固定综合单价，不随市场人工、材料、机械、燃料等的变动而变动。

3.1本工程工期为 天。

3.2甲方认为确有必要暂停施工时要求乙方暂停施工，乙方应按甲方要求停止施工。工期相应可以顺延，但不计任何停工费用及其他任何补偿费用;因乙方自身原因造成停工的，乙方应承担违约责任，承担由此造成甲方的一切损失，并承担违约金50000元/天，工期不予延长。

3.3因以下原因造成工程延误，经甲方确认，工期相应顺延。不可抗力、恶劣天气(依政府有关部门规定可停止工作)及由此产生影响达二天以上的; 乙方在以上情况发生后24小时内，向甲方提出报告，甲方在收到报告后五天内予以确认、答复，逾期不予答复，即可办理延期要求，延展工期由甲方核定，乙方不得异议。非上述原因，工程不能按合同工期完工，乙方须承担延期违约金，延期违约金为：每延误一天，违约金为工程总价的千分之五，工期违约金限额为工程总价的百分之五。

4.1土石方开挖须按甲方审定的施工组织要求分区分层开挖。

4.2工程质量标准为合格。质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因工程质量达不到约定的质量标准，乙方承担违约责任。

4.3乙方对工程质量有异议时，应先请甲方代表解释，若仍有重大争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担，双方均有责任时，由双方根据责任分别承担。

5、合同综合单价：

6.1.2本合同含契约条款及附加条款、补充说明、施工图。

6.1.3双方有关工程的洽商、变更等。

6.1.4确定工程造价的施工图纸、经批准的变更及修改通知。

6.1.5标准、规范和其他有关技术数据、技术要求。

甲方在开工前提供开工条件，开工后按照工程施工的要求，完成以下工作：

7.1甲方委派 张启胜 同志为驻工地代表，负责协议履行，对工程工期和质量进行监督检查。联系电话： 15096785780 。

7.2按合同条款约定的付款方式支付乙方工程款。

7.3向乙方提供施工场地的工程地质和地下管网资料。如由于乙方措施不当，管理不善造成地下管网损坏，由乙方承担责任和损失。如工程地质或地下管网资料与实际不符而造成地下管网损坏影响施工正常进行，乙方需提供非乙方责任的证明资料。

基础合同【篇5】

建设单位：_________(以下简称发包方)

施工单位：_________(以下简称承包方)

双方经充分协商，达成如下协议：

第一条：工程名称：

第二条：工程地点：

第三条：建筑面积：

第四条：工程价款及付款方法：

第五条：工程期限(开工、竣工时间)

第六条：工程质量标准

第七条：承包形式及材料设备供应

第八条：发包方义务：

1.开工前___天，甲方给乙方施工图一式___份，并做到三通一平办好施工许可证。(甲方可委托乙方做三通一平工作，另行签订协议执行)

2.按协议分工，开工前___天甲方办好材料供应并交乙方签认。

3.负责组织设计、施工单位，共同审查施工组织设计，负责组织验收工作，负责监督工程质量。

4.按协议负责按期拨款。

第九条：承包方义务

乙方负责：

1.按协议分工负责材料供应。

2.编制施工组织设计和施工形象进度表。开工前5天交甲方一式二份。

3.按施工图负责组织施工，按期竣工。

4.竣工后，5天内按规定将竣工资料整理好交甲方。

5.保证施工质量，严格按照国家施工验收规范进行。

第十条：违约责任及奖励条款

第十一条：其他协助条款。

第十二条：本合同正本___份，承包方、发包方各一份，报送_____、______各一份。

第十三条：合同有效期及合同争议解决。

第十四条：附表及其他具有合同效力的文件。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

______年______月____日______年______月____日

基础合同【篇6】

为了帮助各位考生轻松备考初级会计师，小编提供初级经济法基础的同步练习，供大家备战2018。

【多项选择题】根据劳动合同法律制度的规定，下列各项中，用人单位和劳动者不得对此约定违约金的有()。

A.竞业限制

B.休息休假

C.工作时间

D.试用期

【正确答案】BCD

【答案解析】禁止用人单位对劳动合同服务期和竞业限制之外的其他事项与劳动者约定由劳动者承担违约金。

【单项选择题】2014年10月，张某到甲公司工作。2015年11月，甲公司与张某口头商定将其月工资由原来的4500元提高至5400元。双方实际履行3个月后，甲公司法定代表人变更。新任法定代表人认为该劳动合同内容变更未采用书面形式，变更无效，决定仍按原每月4500元的.标准向张某支付工资;张某表示异议，并最终提起诉讼。关于双方口头变更劳动合同效力的下列表述中，正确的是()。

A.双方口头变更劳动合同且实际履行已超过1个月，该劳动合同变更有效

B.劳动合同变更在实际履行3个月期间有效，此后无效

C.因双方未采取书面形式，该劳动合同变更无效

D.双方口头变更劳动合同但实际履行未超过6个月，该劳动合同变更无效

【正确答案】A

【答案解析】变更劳动合同未采用书面形式，但已经实际履行了口头变更的劳动合同超过1个月(本题双方已经实际履行3个月)，且变更后的劳动合同内容不违反法律、行政法规、国家政策以及公序良俗，当事人以未采用书面形式为由主张劳动合同变更无效的，人民法院不予支持。

遇到模棱两可的知识点要及时翻书记忆，应对考试，基础扎实才是王道。

基础合同【篇7】

发包方：(以下简称甲方)

承包方：(以下简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》的原则，经双方协商一致，签定本合同。

第一章工程概况

第一条：工程概况

1、工程名称：螺旋焊管生产线异地技术改造项目

2、工程地点：资阳市雁江区城南工业园

3、工程内容：地基强夯工程

4、工程范围：场地平整图所示及甲方划定区域

5、工程地质条件：见地质勘察报告

第二条：工程工期

本工程20__年1月20日开工，总有效工期为30天，工程最终完工时间不得超过20__年2月28日。

第三条：工程质量要求

1、工程须满足甲方技改项目工程施工设计及施工规范要求。

2、甲方负责强夯区的放点和放线。

3、一遍点夯，一遍满夯，布点3.5m×3.5m。

4、强夯后土壤密实度达到甲方设计施工图要求。

第四条：工程量确认

本合同工程强夯处理面积大约为：25000m2，最终结算工作量以双方签字确认的实际书面确认单为准。

第五条：承包方式

1、本工程承包方式为综合单价包干，综合单价包括实施和完成本工程所需的劳务费、材料费、机械费等全部费用。

2、机械设备进出场运输费，夯坑的推平工作。

第六条：合同价款

1、工程单价：24元/平方米;机械进出场费2万元/台，甲方只承担三台机械的进出场费即6万元。

2、地基强夯工程量按实际完成工作量结算。

3、该合同单价全部为含税价，乙方提供甲方所在地普通建安发票。

第二章双方责任

一、甲方代表

1、甲方驻施工现场全权代表姓名：马根林

二、甲方责任

甲方应完成以下工作：

1、办理完土地征用：青苗、树木赔偿，使施工场地具备施工条件，并在施工后继续负责解决以上事项遗留问题。

2、负责施工所需水、电(费用由乙方承担)及运输道路的平整。

3、向乙方提供施工现场的工程地质和地下管网线路资料，保证数据真实准确。

4、办理工程项目报建、投资许可证，建设许可证、施工许可证和临时用地申请批准手续。

5、将施工现场的水准点和坐标控制点以书面形式交给乙方，并进行现场交验。

6、组织乙方和设计单位、质量监督部门(或监理单位)进行图纸会审，向乙方进行设计交底，整理图纸会审和设计交底纪要。

7、根据乙方施工方案由甲方负责对施工现场周围地下管线、临近建筑物、构筑物采取防护措施(如：设防护网、防护拦及挖防震沟等)。

8、乙方在施工过程中，如受到当地居民的干扰，甲方应积极进行协调处理。

9、负责并组织设计、监理及现场人员进行试夯工作。

10、负责按合同向乙方支付工程款。

三、乙方代表

乙方驻施工现场全权代表姓名：刘光涛

四、乙方责任

乙方应履行以下责任，如造成工期延误和工程损失，应对甲方的损失给予赔偿。

1、向甲方提供施工进度及施工计划报表、工程事故报告。

2、因工程需要，乙方施工使用的照明、警示线等设施应作好安全防范工作，如造成工程、财产和人身伤害，由乙方承担一切责任和经济损失。

3、保持施工现场整洁，符合文明施工等有关规定，工程交工前要达到工完场清的标准。

4、采取积极措施配合甲方做好施工现场地下管线和临近建筑物、构筑物的保护工作。

5、参加甲方组织的图纸会审和设计交底。

6、接受总包管理单位中铁八局对质量、进度、安全的管理。

7、遵守甲方对安全生产的规定，接受甲方安全管理，

第三章工程验收及价款支付

一、工程完工后，甲方根据技改项目工程施工设计及施工规范要求，委托地基检测部门对工程质量进行验收，甲乙双方均参与验收，验收如有异议，自验收之日起15日内日提出。验收不合格，乙方立即予以返工或整改，具备验收条件时再次进行验收。同时承担相应的违约责任。

二、本合同价款，任何一方不得擅自改变。发生下列情况之一应作调整。

1、甲方和监理共同确认工程量的增、减。

2、设计变更和甲、乙双方共同洽商。

三、工程款的支付经甲、乙双方商定按以下办法办理。

1、工程款分两次支付，20__年1月底前按确认完成的工程量80%予以付款;乙方机械按甲方要求进场后，甲方付机械进场费六万元。

2、工程竣工并经验收合格之日起15日内支付到工程量价款的95%，留5%作质保金，一年期满后无质量问题，无息一次付清

3、甲方委托地基检测部门对强夯工程进行检测，达到质量要求，费用甲方承担，达不到质量要求，检测费用乙方承担。

第四章违约责任及争议解决

一、甲、乙双方因合同发生争议时，监理、甲、乙三方应及时协商。协商不成时，任何一方均可向建设地人民法院起诉解决。

二、违约责任

1、甲方代表不履行合同或不按约定付款的，承担合同总价款5%的'违约责任。

2、乙方不能按合同约定工期竣工、施工质量达不到设计和规范要求或发生其他使合同无法履行的行为，除返工直至合格外，还应承担总价款5%的违约责任。

3、违约金不足以弥补给对方造成的损失，违约方还应承担损失的赔偿责任。

三、安全施工

1、乙方在施工过程应严格遵守甲方HSE管理体系关于安全、健康、环

2、施工过程中如发生重大伤亡事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知监理及甲方代表，同时按政府有关要求处理。

3、乙方在动力设备、高压线路、地下管线、易燃易爆地段及临街交通要道附近施工前，应向监理、甲方代表及有关部门提出安全保护措施，经批准后实施并由甲方承担相关经济支出。

4、在有毒有害环境中施工，甲方应按有关规定提供相应的防护措施，并承担有关的经济支出。

四、本合同自双方签字并盖章之日起生效。质保期满款项支付完毕，合同自行解除。

五、本合同一式八份，甲方六份、乙方执二份。

发包方：

承包方：

地址：

地址：

法定代理人：

法定代理人：

委托代理人：

委托代理人：

_________年___月___日：

基础合同【篇8】

2015年事业单位考试公共基础知识

（三）1.中央军事委员会的领导体制是()。

A.集体负责制 B.双重从属制 C.主席负责制 D.合议制 2.公民最基本的权利是()。A.选举权和被选举权 B.人身自由权利 C.生命健康权 D.劳动权和受教育权 3.最有利于社会发展的地理环境是()。

A.自然条件无可比拟的富饶 B.草木繁茂、雨量充足的热带 C.土地肥沃、雨量适中的平原 D.自然条件的差异性和多样性 4.市场机制作用得到充分发挥的前提是()。A.政府放弃宏观控制 B.政府加强宏观调控 C.完备、统一的市场体系 D.计划与市场相结合 5.在下列关于会议纪要特点的说法中，正确的有()。

A.纪要的性质取决于会议的内容性质与印发会议纪要的目的要求 B.会议纪要有交流会议信息，介绍经验的作用，但没有约束执行的效用 C.撰写会议纪要可以根据工作需要做各种调查，广泛选取材料 D.撰写会议纪要以叙述为主要表达方式，也可叙议结合

6、当前我国事业单位的举办主体主要是()。A.企业 B.政府 C.个人 D.民间组织

7、下列属于准公共事业单位所提供的产品或服务的是()。A.公共图书馆 B.群众文化事业 C.普通高中教育 D.科技开发类研究

8、在改革传统事业单位管理体制的过程中，其最大的阻力来自于()。A.对利益关系的调整

B.传统观念

C.人们的心理承受能力 D.社会舆论

9.事业单位变更登记主要体现了事业单位管理的()。A.灵活性原则 B.动态性原则 C.全程性原则 D.追踪性原则

10.要实现事业单位用人机制的转变，实现事业单位人事管理有身份管理向岗位管理转变的关键是建立和推行()。

A.考核制度B.聘用制度C.职称制度D.工资制度 参考答案及解析

1.C 【解析】具体参见《宪法》规定，主席负责制是中央军事委员会的领导体制，具有迷惑性的是集体负责制，应看清。

2.C 【解析】公民的基本权利《宪法》中规定了很多，如选举权和被选举权，这是公民基本的政治权利;人身自由权以及劳动权和受教育权都是基本权利，但最基本的是生存权，即公民的生命健康权，没有这项权利，其他的一切都是空谈，这是最基础的权利。

3.D 【解析】考生应注意这里问的是对社会发展最为有利的环境，只有自然条件充满差异性和多样性才有广泛的交流和发展。

4.C 【解析】市场体系的建立是市场经济体制运行和发挥作用的基本前提，市场经济的基础就是市场，而完备、统一的市场体系则是市场机制作用的前提条件。

5.A 【解析】本题考查的是会议纪要的特点，可参见教材具体的论述，应该理解性的记住。

6.B 【解析】从事业单位的举办主体和经费来源来看，新的定义中将事业单位的举办主体限定在“由国家机关举办或者其他组织利用国有资产举办的”，使事业单位具有行政性和公有性。这个定义表明我国事业单位的举办主体是国家机关，事业单位的经费来源是国家财政供给。

7.C【解析】公共产品可分为三类：

一、纯粹的公共产品;

二、准公共产品;

三、由政府出面提供的部分带有规模经济效益的产品。准公共产品(QuasiPublicGood)：是指具有有限的非竞争性或有限的非排他性的公共产品，它介于纯公共产品和私人产品之间，如教育、政府兴建的公园、拥挤的公路等都属于准公共产品。对于准公共产品的供给，在理论上应采取政府和市场共同分担的原则。

8.A【解析】有的事业单位对部门利益和个人利益的追求，偏离了公共服务这个公共机构的基本价值取向。此外，已经形成的部门利益和个人利益结构在改革中很难被打破，成为事业单位改革的最大阻力。这些问题影响了公益事业的健康发展，迫切需要通过分类改革加以解决。

9.B【解析】事业单位的变更登记,体现了事业单位动态管理的原则,有利于事业单位的健康发展,保护社会有关方面的合法权益,维护社会秩序和经济秩序。

10.B【解析】在事业单位试行人员聘用制度，是用人制度的一项重要改革，是建立适应社会主义市场经济体制要求的事业单位人事制度的重要措施，对实施科教兴国战略和“人才强国”战略，调动事业单位各类人员的积极性和创造性，促进我国经济建设和各项社会事业的发展具有重要作用。

基础合同【篇9】

发包人(甲方)：自贡市第二建筑工程有限公司江安上城国际项目部 承包人(乙方)： 身份证号码：

承包人地址：

根据工程生产的需要，经甲乙双方友好协商，甲方同意将承建的江安飞跃上城国际商住楼的基础土石方工程承包给乙方操作，为明确双方的责、权、利，保证双方的利益，经协商达成以下条款，供双方共同遵照执行。

1、基础开挖范围内土石方的挖方及运输、倒土(包括基槽、基坑的破碎、挖、运、倒土以及基槽、基坑的修边检底)。

1、土石方按实收方计算。基槽、基坑的挖方包括坑、槽的清边检底，达到验收要求。

完工后支付全部工程款的80%，剩余工程款在俩个月内全部支付完。

七、工程所需用具，设备等双方负责范围：

1、甲方负责向乙方提供基础施工图纸及向乙方交代每单元四边主轴线。

2、乙方负责所有的放坑、槽线，甲方派人配合。严格按照施工图纸的尺寸大小及标高进行开挖、清理，并达到验收要求。

3、乙方自行准备挖机、运输车辆、放线所需的一切工具。

施工工期为15天,如果每延误一天，则按500元/天进行处罚。若遇不可抗拒因素,工期顺延。

1、甲方有权监督乙方分包的工程质量，乙方应严格按有关施工规范、图纸进行操作施工，产品必须一次性交验合格，乙方应精心组织、精心施工，以确保工程质量优良，如乙方在施工中出现自己放线错误造成的一切损失由乙方承担。

乙方必须严格按照国家现行的安全操作规程和有关规定，进场必须设兼职安全人员，建立健全安全制度，禁止违章操作，甲方有权监督乙方分包工程的安全生产，若发生安全事故，经济损失双方负责的范围如下：

1、由于乙方责任或主要责任属乙方，经济损失在元以内全部由乙方负责。

2、由于乙方责任或主要责任属乙方，经济损失在2000以上由甲、乙双方协商解决。

基础合同【篇10】

建筑施工基础承包合同

合同编号：XXXXX

甲方：XXXXX（全称）

乙方：XXXXX（全称）

协议在本甲乙双方自愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，经友好协商一致达成如下合同：

第一条 合同的目的和范围

1.1 本合同是在保障甲方的合法权益和乙方的经济利益的前提下，规定了双方在基础施工工程承包方面的权利义务。

1.2 本合同适用的范围为基础施工工程，包括基础设计、基坑开挖、地基处理、基础施工、基础检查验收等工作。

1.3 项目完成后，乙方必须按照合同约定的时间交付项目，并由甲方进行验收，并对合格地项目做出支付款项的条件。

第二条 工程内容和标准

2.1 基础施工工程的施工标准和规范必须符合《建筑工程质量验收规范》以及国家有关建筑工程质量技术使用标准，施工前必须将相关文件完整递交并取得甲方认可。

2.2 基础设计必须符合建设工程设计规范和相关规定，并在设计阶段根据甲方的要求出具相应的设计方案。

2.3 基础施工必须按照设计方案的要求进行，施工现场必须根据有关安全标准和施工规范要求做好安全措施和保护措施，确保工作人员和工程物资安全、无损奥、和施工资料之完整性。

2.4 对已经完工的基础工程须按照验收标准和规范进行检查，无缺陷及其它质量问题，甲方方可验收工程并对合格工程做出应付款项。

第三条 工期和资金

3.1 全部工程建设周期须按合约规定完成，如果因乙方法定原因，工程周期发生延误，乙方应承担违约责任。

3.2 甲方针对施工工程提供的资金，应根据合同金额以及付款期限按时付清。

3.3 甲方承诺按时付款。若甲方因投资项目资金问题或其他原因未能按时付款，应双方协商制定合理的处理方案及期限，防止对乙方造成不良影响。

第四条 违约责任

4.1 甲方和乙方均应双方遵守本合同约定的各项规定，如果因一方违约，给另一方造成损失的，应承担违约责任。

4.2 若甲方违规未按时支付合同约定的款项，乙方有权停止合同协议的执行。同时甲方应赔偿乙方因此所遭受的损失。

4.3 若乙方违规未合理完成施工任务或故意延误工程周期，应负责赔偿甲方身厌所受的损失，并经甲方或者相关监管部门结束工程。

第五条 合同的结束及生效

5.1 本合同自甲方签字盖章之日起生效，至双方完成项目合同义务后生效。

5.2 甲乙双方确认项目完成后，进行工程验收并对合法完成的工程款项进行支付后，本合同即告结束。

5.3 本合同经双方签字盖章后，与合同附件具有同等法律效力。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

单位名：XXXXX 单位名：XXXXX

法定代表人/预授权人（签字）： 法定代表人/预授权人（签字）：

日期：XXXX年XX月XX日 日期：XXXX年XX月XX日

附件：甲乙双方签字盖章的合同副本

以上为建筑施工基础承包合同的范文，希望能够帮助到需要的朋友。在实际签订合同时，应根据具体情况进行修改，确保合同符合双方的实际需要。合同签订前，双方应在对具体条款进行充分协商并获得完全理解，确保双方之间的权益得到有效保障。

基础合同【篇11】

建设项目：_________

借款单位：_________主管部门：_________

贷款人：_________借款人：_________

根据国家有关规定和“ _________《基本建设贷款办法》，借款人向贷款人申请基本建设贷款，贷款人经审核同意。为明确双方责任，恪守信用，特签订本合同，相互遵守。

第一条借款人应向贷款人借款人民币（大写）人民币________万元。对于_________，预计年缴款为：

____________年_________万元；

____________年_________万元。

实际年付以国家批准的年度投资计划和上级银行下达的信贷计划为准。

第二条借款人承诺以国家规定的还款资金偿还自____________日至____________日的所有贷款。全年分期还款计划为：

____________年_________万元；

____________年_________万元。

第三条贷款利息：按年利率_________%计算，按季计算，复利。借款人未按本合同约定的年度分期还款计划还款的，作为逾期处理，收取30%的利息。在本合同有效期内，如国家利率发生变化，本合同的贷款利率也会相应调整。

第四条偿还贷款的资金来源由双方按照国家有关规定约定：_________。

借款人应当提供担保以抵押或第三方担保的形式偿还贷款本息。 （或保修）协议作为合同的附件。

第五条贷款到期后，借款人不能按时还款的，由担保单位代为还款。借款人或者保证人应当从各项投资或者存款中扣除；以抵押方式提供担保的，可以将抵押财产变卖偿还贷款。

第六条 因国家调整方案、产品价格、税率、修订概算等需要变更合同条款时，双方应签订合同变更文件，如本合同不可分割的一部分。

第七条贷款人有权对贷款的使用情况进行检查和监督，了解借款人的经营管理、计划执行、财务活动、物资库存等情况。借款人应当提供相关统计数据，会计报表和信息。

借款人未按合同约定使用借款的，借款人有权收回部分借款，对已使用部分按原利率100%加息。

第八条 本合同自签订之日起生效，待贷款本息全部还清后到期。

第九条本合同一式三份，借款人一份，贷款人一份，担保单位一份，各一份。

借款人（印章）_________贷款人（印章）_________

法定代表人（签字）_________法定代表人（签字）_________

担保单位（印章）_________

法定代表人（签名）_________

>

基础合同【篇12】

1.建筑容积率

建筑容积率是指小区规划建设用地范围内全部建筑面积与规划建设用地面积之比。附属建筑物也计算在内，但应注明不计算面积的附属建筑物除外。房地产商不是根据小区的土地面积而是根据建筑容积率缴纳土地出让金，人防工程属国家所有，不计算建筑容积率。房地产商为了少交土地出让金，往往也不把地下车库算入建筑容积率。建筑密度不同于建筑容积率，它是指小区所有建筑基底面积之和与规划建设用地之比。规划建设用地面积是指小区用地红线范围内的全部土地面积，包括建设区内的道路面积、绿地面积、建筑物(构筑物)所占面积、运动场地等等。

2.绿化率

房地产商通常在广告中使用绿化率一词，根据园林专家介绍，这也是一个不准确、不规范的用词。在国家关于园林绿化的用语中，准确的应为绿地率和绿化覆盖率两种叫法。绿地率是指小区用地范围内各类绿地的总和与小区用地的比率。距建筑外墙1.5米和道路边线1米以内的土地和地表覆土达不到3米深度的土地，不管它们上面是否有绿化，都不计入绿地面积。绿化覆盖率是指绿化垂直投影面积之和与小区用地的比率。树的影子、露天停车场可以中间种草的方砖都可算入绿化覆盖率，所以绿化覆盖率有时能做到60%以上。购房人要注意房地产商在销售楼盘时宣传的绿化率实际不少是绿化覆盖率。

Yjs21.coM更多幼师资料延伸读

基础合同11篇

古人云，工欲善其事，必先利其器。在幼儿园教师的生活工作中，时常需要提前准备资料作为参考。资料通常是指书籍、报刊、图表、图片等。资料可以作为参考给我们一些学习工作灵感。所以，您有没有了解过幼师资料的种类呢？考虑到你的需求，小编特意整理了“基础合同11篇”，欢迎你参考，希望对你有所助益！

基础合同(篇1)

建筑施工基础承包合同

第一部分：定义和背景

在建筑工程中，基础工程是最重要的一环。建筑施工基础承包合同是建筑工程中最重要的合同之一，涉及到建筑工程的基础建设，包括土方工程、地基处理、基础设施工程等。它是建筑工程中的第一步，也是整个工程的基础，对于整个建筑工程的安全和质量起着至关重要的作用。

建筑施工基础承包合同又称为“建设工程施工总承包合同”，是指业主委托承包商对其基础工程进行承包施工的合同。该合同需要包含具体的工程任务、工程施工计划、合同价款等内容。业主委托承包商经过评估后，对其进行承包施工，包含建设工程的设计、施工、工程监理、工程质量检测、工程验收等。

建筑施工基础承包合同的起草应基于法律、行政法规和规章制度。其主要背景是我国基建工程的发展，建筑工程日益成熟，建筑施工基础承包合同的应用也越来越广泛，不仅适用于大型商业、住宅等工程，同样适用于道路、桥梁等其他基础工程。

第二部分：建筑施工基础承包合同的主要内容

建筑施工基础承包合同需要包括以下主要内容：

1. 建设工程的基本情况：说明建设工程的工程名称、工程地点、建筑面积、工程类别、建筑功能、设计单位、监理单位等基本情况。

2. 工程任务：明确建设工程的任务和范围，包括土方工程、地基处理、基础设施工程、道路建设等工程任务的目标和内容。

3. 工程施工计划：明确工程施工任务的时间、工期及进度要求。

4. 合同价款：承包人向业主提供的服务价格明细，包括总价、单价、合同价款等。

5. 工程质量标准：包括各项质量指标和验收标准。

6. 工程监理：明确工程监理的要求和工程监理的权利和义务。

7. 风险责任：明确建设工程中各方的责任分配及其承担方式。

8. 保修期：确定保修期的长度和责任范围，以及保修期后的服务要求。

第三部分：建筑施工基础承包合同的风险分析

建筑施工基础承包合同的风险主要包括以下几个方面。

1. 工程质量风险。基础工程质量的好坏将直接影响整个建筑工程的安全和质量。如果承包人在工程施工中存在不合理规划、施工监管不严的情况，都将导致工程质量不佳，甚至出现质量问题，给业主造成经济损失。

2. 工期风险。假如承包人在建设工程中未能按期施工，将给业主造成重大影响。

3. 价格风险。基础工程的承包必须按照合同价款、单价、工程量以及各种费用计算出来的价格进行支付，如果承包人在工程施工过程中以低价投标等不合理方式，将导致工程质量问题、延期等风险。

4. 环境风险。基础工程的施工过程中，可能会对环境、社会公共利益产生风险并造成负面影响。

第四部分：结论和建议

建筑施工基础承包合同是建筑工程中最重要的合同之一，是整个工程的基础。在制定这个合同时，需要充分考虑实际情况和各种风险。为了保证施工项目的顺利进行，可以采取以下建议：

1. 建筑施工基础承包合同的撰写需要注重合同条款的详细和规范性，尤其是项目进度、质量管理、价格和风险管理等方面，务必遵循法律法规和业界规范。

2. 业主在签订合同之前，应对承包人进行全面的风险评估，确保承包人的资质和信誉等满足相关标准，并注意保障工期和施工质量，规避相关风险。

3. 承包人在签订合同之前，要对业主提供的工程任务、计划以及合同价款等内容进行认真评估，并且需要在施工过程中保证施工质量、遵守施工计划以及避免环境风险。

总之，建筑施工基础承包合同是建筑工程中核心的合同，需要充分考虑实际情况和各种风险，并制定出详细、规范和具备可维护性的合同条款，以确保施工项目的稳定性、高效性和安全性。

基础合同(篇2)

发包人（甲方）： 天津联发精密钢铁有限公司

承包人（乙方）： 江苏省建工集团天津公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于天津联发精（以下简称为“承包人” ）双方就天津联发精密钢铁有限公司一期主厂房设备基础工程事项经协商达成一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：天津联发精密钢铁有限公司一期主厂房设备基础工程

工程地点：天津经济技术开发区西区

工程内容：依据工程图纸内容，包括冷轧分条、冷轧裁剪、热轧2-7mm裁

剪、热轧6-14mm裁剪、涂层分条、涂层裁剪等六条设备

基础（详见工程预算表标单）

二、承包合同价款

金额：大写：人民币柒佰肆拾陆万伍千肆佰柒拾伍元整。

小写：

三、 工期

开工日期：本承包工程自本合同签定日起7天后开始计算工期。

竣工日期：本承包工程初步定于 20xx 年 11月 17 日竣工； 合同工期总日历天数为： 135 天。

四、 工程质量标准

本承包工程质量标准双方约定为： 合格

五、 组成承包合同的文件包括：

1、 本合同协议书；

2、 中标通知书（如有时）；

１ 密钢铁有限公司（以下简称为“发包人” ）与 江苏省建工集团天津公司

3、 工程预算表标单；

4、 本合同专用条款;

5、 合同履行过程中，发包人和承包人协商一致的其它书面文件。

六、承包人向发包人承诺

按照合同约定的工期和质量标准，完成本协议书第一条约定的承包工程内容(以下简称为“工程”），并在质量保修期内承担保修责任。

七、发包人向承包人承诺

按照合同约定的期限和方式，支付本协议书第二条约定的合同价款（以下简称“承包合同价”），以及其他应当支付的款项。

八、承包人向发包人承诺，履行所承包工程有关的承包人的所有义务。

九、合同的生效

合同订立时间：20xx 年 月 日

合同订立地点：天津市

本合同双方约定 签字、盖章后生效。

发包人：（公章） 承包人：（公章）

住所： 住所： 法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

电话： 电话：

传真： 传真：

开户银行：开户银行：

帐号： 帐号：

邮政编码：邮政编码：

基础合同(篇3)

建筑施工基础承包合同

一、引言

建筑施工是一个复杂的过程，涉及到诸多环节和各种不同专业的参与者。为了确保建筑施工的有序进行和工程质量，需要签订一份基础承包合同，规定施工中各方的权利和义务。本文将就建筑施工基础承包合同进行探讨，包括合同的适用范围、合同的内容和规定、合同的履行等方面。

二、适用范围

建筑施工基础承包合同适用于建筑工程施工阶段，即施工准备、土建工程、主体结构工程、装饰装修工程等各个阶段。合同主要针对施工总承包商和业主之间签订，同时包括分包商的合同也要和总承包商签订。

三、合同的内容和规定

1. 总承包商的责任和义务

总承包商应当按照业主的要求，制定全面详细的施工计划、图纸方案和技术设计，并向业主提交。同时，总承包商还需按照法律法规和标准规范，制定安全生产、环境保护等方面的规定和管理措施，确保施工过程中的安全和环保。

2. 业主的责任和义务

业主须按照承包合同规定的时间、款项和品质要求，向总承包商支付合同金额，并按期提供相关文件、图纸和施工条件等必要的支持。

3. 合同款项的支付和保证金

合同款项应当安排合理，总承包商应当向业主提供合法和有效的发票。同时，业主应当按照承包合同规定，提供保证金，作为总承包商履行承诺、确保工程进度和质量的信用保障。

4. 保修期和保修责任

保修期一般为合同签订之日起一年，总承包商应当按照规定的标准和要求，对质量不符合合同要求的部分进行免费的维修或更换。业主也需充分配合，及时向总承包商提出问题，并提供必要的支持。

5. 违约责任和争议解决

一旦任何一方违约，承担相应的违约责任。任何争议都应该尽量通过协商和谈判解决。如通过协商和谈判无法解决，则应当向有关仲裁机构或法院处理。

四、合同的履行

1. 签订和生效

合同签订时，应当确认合同各项条款的无误，并确认出席方的法定代表人或具有代表权的授权代表签字盖章。合同生效时，双方应当确认款项和保证金的缴纳情况。

2. 合同的实施

建筑施工基础承包合同是在以后的项目中实施，所以我们还需要制定一个合理的施工计划，并确保项目的按期完成。同时需要明确各方参与人员的正式职责和任务分配，合理安排人员和物资。建立完善的监测、报告机制和沟通渠道，及时发现和解决施工中存在的问题，确保项目按时交付。

3. 履行结果的评估

在施工过程中，需要不断进行现场监督，发现和解决问题。同时，还需要进行合同履行结果的评估，确认能否按时完成并具备预期的质量水平。如果评估结果存在问题，需要立即进一步调整，控制施工质量，确保项目顺利完成。

五、结论

建筑施工基础承包合同是建筑工程施工中的重要组成部分。在一系列具体规定的框架下，各方之间明确了各自的权利和义务，保障施工进程的正常进行和工程质量的保障。只有遵守合同规定，尽职尽责，才能保证工程顺利完成，并获得与相关工程合同所规定的承诺相符的权益。

基础合同(篇4)

建筑施工基础承包合同

一、背景

建筑施工基础是房屋建筑的根基，直接影响房屋的安全和稳定性。施工基础承包合同是建筑施工中不可或缺的一环，它规定了建筑施工基础承包商和业主之间的各项权利和义务，对于建筑工程的顺利进行起到极为重要的作用。

二、目的

本文旨在在建筑施工基础承包合同中，全面分析承包方和业主之间的各项权利义务，并对其涉及到的技术、工程、费用、质量、期限、保险等方面作出详细的规定，以保障双方的合法权益，达到公平、合理的目的。

三、主题

1.合同内容

1.1 建设工程承包

1.1.1 承包人在合同规定的时间内，按图纸、设计文件、施工组织设计及相关技术标准和规范要求，完成建筑主体结构工程的施工，完工后进行必要的质量检查和试验，并按要求提交验收报告，并保证工程质量符合国家法令、技术标准和施工安全要求。

1.1.2 业主承诺在建设工程中，按照与承包人签订的《建设工程设计合同》的约定，按设计方案，提供必要的质量保障措施，全力配合承包人的施工。

1.2 施工周期

1.2.1 承包人应当在合同规定的工期内进行施工，并在工期结束前完成合同规定的施工任务。

1.2.2 业主有权要求承包人提供适当的进度计划、施工方案和质量管理方案，并在施工过程中严格监管，确保施工按计划进行。

1.3 工程质量

1.3.1 承包人负责保证工程质量符合国家的法令、技术标准和施工安全要求，并在规定的质量检查周期内，组织并承担相应的检验工作。

1.3.2 业主有权要求承包人向业主提供符合国家标准、规范要求及合同约定的质量检验报告，并要求该报告得到合法保证。

1.4 工程费用

1.4.1 承包人应按合同约定分期向业主报送验收结算申请，申请结算时应提供相应的质量保证文件和工期进度计划等。

1.4.2 业主应按约定总金额向承包人支付货款，或按约定的付款进度及时支付款项。承包人必须认真执行财务预算和会计制度，保证财务真实性。

1.5 施工安全

1.5.1 承包人应建设合理的安全施工管理体制，加强安全管理，严格保护现场施工人员和设备的安全。

1.5.2 业主有权随时要求承包人加强现场安全管理，严格落实现场安全责任制，并依法对违规行为进行处罚。

1.6 保险责任

1.6.1 承包人应通过投保一定的保险，承担一定程度的保险责任，确保工程建设过程中造成的第三方损失得到相应的赔偿。

1.6.2 业主应提供相关保险报销手续及相关证明，确保工程期间如发生有保险事故，可以真实、及时地索赔和获得赔偿。

2. 合同义务

2.1 承包人的义务

2.1.1 按《建设工程设计合同》及相关法律法规的要求，对工程进行规范、合法、安全的施工，完成合同规定的任务。

2.1.2 按合同要求分期完成施工任务，并按要求提供必要的质量保障措施。

2.1.3 对施工中的质量问题要及时处理，确保工程施工质量稳定和完整性。并按要求进行质量检验和试验，提供相应的报告和保证文件。

2.1.4 按合同规定查阅验收资料，对验收工作及时反馈。

2.1.5 确保施工的安全，对现场的人员和设备进行保护，避免发生事故。

2.1.6 对工程费用进行合理预算、支出和管理，确保财务真实性，防止财务违规行为产生。

2.1.7 对工程中发生的保险事故，及时处理，并确保道德义务的执行。

2.2 业主的义务

2.2.1 提供规范、合法、稳定的行政管理环境和全面的工程技术支持，对承包人施工作出必要的配合。

2.2.2 确保施工环境的安全，落实好规范要求和安全责任制，并对违规行为进行处罚。

2.2.3 按承包合同约定及时支付工程价款，确保经济资金的现实性和真实性。

2.2.4 提供必要的技术支持和设计方案，落实好所有必要的软硬件设备和工器具的配备，并向承包人提供工程验收资料和验收报告。

2.2.5 对工程中的质量问题及时反馈，正确理解和认可承包人的意见和反映，保证工程的建设顺利完成。

四、总结

建筑施工基础承包合同，是施工建筑工程中不可或缺的一环。双方应充分认识到合同的重要性，根据各自的权利义务建立合法的建筑承包合同，确保工程的质量、进度、安全和经济实效，为国家、为社会、为人民做出负责任的贡献。

基础合同(篇5)

四川省2016年下半年农村信用社招聘公共基础知识：民法

学中的合同考试试题

一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）

1、成员国间实行自由贸易的优惠贸易协定和共同外部关税是__。A．自由贸易区 B．关税同盟 C．共同市场 D．经济联盟

2、在存款总额一定的情况下，法定存款准备金率越高，商业银行可用于放款的份额__。A．不变 B．越少 C．越多 D．不确定

3、根据合同成立是否以交付标的物为要件，可将合同分为____ A：有偿合同和无偿合同 B：诺成性合同和实践性合同 C：要式合同和不要式合同 D：主合同和从合同

4、中国人民银行从1984年开始后的一段时间执行中央银行职能后所使用的最主要的货币政策工具是__。A．利率

B．存款准备金率 C．贷款计划

D．公开市场业务

5、我国现阶段的中外合资企业、中外合作企业的本质是__。A．混合性质的经济 B．资本主义性质的经济 C．社会主义性质的经济

D．社会主义条件下的国家资本主义性质的经济

6、在Internet的域名中，表示中国的顶级域名是（）A．ch B．ca C．cw D．cn

7、下列关于操作系统的叙述中，正确的是______。A．操作系统是一种图形图像处理软件

B．操作系统主要用于对源程序进行编译和解释 C．操作系统属于系统软件，并且是系统软件核心 D．操作系统可以用于文字处理，是一种应用软件

8、期间收入汇转后，期间收入账户期末应__。A．有借方余额 B．有贷方余额 C．无余额

D．有借方或带贷方余额

9、下列哪个具体行政行为不在行政复议的范围内__。A．某甲不服行政机关对其任免的决定

B．某乙认为民政局发给其的抚恤金数额不够 C．某丙认为行政机关没有依法保护其财产安全 D．某丁认为公安局的罚款是违法的

10、由两个栈共享一个存储空间的好处是______。A．减少存取时间，降低下溢发生的几率 B．节省存储空间，降低上溢发生的几率 C．减少存取时间，降低上溢发生的几率 D．节省存储空间，降低下溢发生的几率

11、国家行政权力的载体是__。A．全国人民代表大会 B．政府机构 C．各级党委

D．审判机关、检察机关以及军事机关

12、下列关于公文的法定作者的说法，正确的一项是__。A．撰文者即公文的法定作者 B．公文的法定作者即授意者 C．公文制作者即公文的法定作者

D．公文的法定作者即公文写作的实际操作者

13、中国古代哲学家荀子说：“心不使焉，则白黑在前而目不见，雷鼓在侧而耳不闻。”这段话表明人的意识具有__。A．客观性 B．能动性 C．对象性 D．任意性

14、无期徒刑减为有期徒刑时，应当把附加剥夺政治权利的期限改为__。A．1年以上5年以下 B．3年以上5年以下 C．3年以上10年以下 D．1年以上10年以下

15、社会主义市场经济体制是指在社会主义公有制基础上，使市场在国家宏观调控下对资源配置起____作用的经济体制。A：统治性 B：决定性 C：辅助性 D：基础性

16、非同一系统的任何机关相互行文都使用__。A．上行文 B．平行文 C．通知 D．下行文

17、下列关于土地所有权的说法正确的是__。A．土地全部属于国家所有 B．城市土地属于国家所有 C．土地全部属于集体所有

D．农村和城市郊区的土地，除由法律规定属于集体所有的以外，属于国家所有

18、国家机关工作人员行使职权时违背法律授权的宗旨，超越职权范围或者违反职权行使的程序，从而导致公共财产、国家和人民利益遭受重大损失的行为，应判处__。

A．玩忽职守罪 B．滥用职权罪 C．徇私枉法罪 D．徇私舞弊罪

19、当问题重大，确实急需直接上级和更高层次的上级机关同时了解公文内容时，可采用__的方式。A．越级行文 B．直接行文 C．多级行文 D．同时行文

20、信用社中期贷款的贷款期限是____ A：1年（含1年）至5年以下； B：1年（含1年）至3年以下； C：1年（含1年）至4年以下； D：1年至4年（含4年）。

21、创新是一个民族进步的灵魂，是一个国家兴旺发达的不竭动力，也是一个政党永葆生机的源泉。创新包括理论创新、制度创新、技术创新、文化创新及其他各方面的创新。在各项创新中处于先导地位的是__。A．科技创新 B．制度创新 C．文化创新 D．理论创新

22、中国加入WTO后，由于降低了关税总水平，进口商品市场价格下调，致使国内企业只有降低成本，才能同国外商品相竞争，表明__。A．从长远看，加入WTO不利于对我国民族工业的发展

B．国内企业要不断地改革、创新、提高竞争力，才能求得生存和发展 C．我国应加强政府的宏观调控，减少企业由此带来的损失 D．应对我国的企业实行保护政策

23、内容重要并紧急需要打破常规优先传递处理的文件叫做__。A．平件 B．加急件 C．特急件 D．急件

24、鉴别假币的直观法就是用手和经验来判断真伪，归纳起来四个字__。A．观、听、鉴、对 B．看、摸、听、比 C．看、验、听、比 D．观、听、比、测

25、类胡萝卜素被人

体吸收后具有较强的抗癌功能，研究表明，蔬菜被煮过后，植物的细胞膜会软化，这使得其中的类胡萝卜素更易于被人

体吸收。生食蔬菜，人

体只能吸收3%至4%的类胡萝卜素，而对煮过的蔬菜中的类胡萝卜素，人

体对其吸收率可增加45%.由此可见__。

A．食用煮过的蔬菜比食用生蔬菜更有助于抗癌 B．经常吃胡萝卜的人不可能患癌症

C．蔬菜被煮过后，其类胡萝卜素的含量会增加 D．凡癌症患者平时都不爱吃蔬菜

二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、甲男与乙女通过网聊恋爱，后乙提出分手遭甲威胁，乙无奈遂与甲办理了结婚登记。婚后乙得知，甲婚前就患有医学上不应当结婚的疾病且久治不愈，乙向法院起诉离婚。下列哪一说法是正确的__ A．法院应判决撤销该婚姻 B．法院应判决宣告该婚姻无效 C．对该案的审理应当进行调解

D．当事人可以对法院的处理结果依法提起上诉

2、IP地址能唯一地确定Internet上每台计算机与每个用户的__。A．距离 B．费用 C．位 D．时间

3、小张是某银行的信贷工作人员，根据《银行业从业人员职业操守》关于“利益冲突”的规定，小张在经手其伯父所在公司的一笔贷款项目时，应该__。A．以优惠利率发放贷款

B．向银行管理层披露业务的利益冲突关系 C．公平对待，不必向银行披露所处关系 D．建议伯父去其他银行申请贷款

4、下列关于线性表的叙述中，正确的有__。A．线性表是n个结点的有穷序列 B．线性表可以为空表

C．线性表的每一个结点有且仅有一个前趋和后继 D．线性表结点间的逻辑关系是1:1的关系

5、从2006年1月1日起，我国废止《农业税条例》，这是具有划时代意义的历史事件，它有利于__。A．促进城乡税制的统一

B．推进工业反哺农业、城市支持乡村 C．逐步消除城乡差别，推进城乡统筹发展 D．增加农民收入，提高消费水平

6、下列关于Windows XP窗口的叙述中，错误的是______。A．窗口是应用程序运行后的工作区 B．同时打开的多个窗口可以重叠排列 C．窗口的位置和大小都可以改变

D．窗口的位置可以移动，但大小不能改变

7、简述物权的特征。

8、关于洗钱，下列说法正确的是__。

A．洗钱是为了掩饰非法收入的真实来源和存在，通过各种手段使非法的收入合法化

B．洗钱的过程分为处置、培植、融合三个阶段

C．洗钱是复杂的多种多层的金融交易，将非法的收益与其来源分开，并进行最大限度的分散，这是处置阶段

D．洗钱的对象仅限于毒品犯罪所得、贪污犯罪所得和走私犯罪所得 E．以上选项全正确

9、通货紧缩的基本标志是____ A：国民收入持续下降 B：物价总水平持续下降 C：货币供应量持续下降 D：经济增长率持续下降

10、下列等式体现在利润表中正确的有__。A．营业收入=主营业务收入+其他业务收入 B．营业成本=主营业务成本+其他业务成本

C．营业收入-营业成本-营业税金及附加=营业利润 D．利润总额-所得税费用=净利润

11、在SQL语言中，下列涉及空值的操作，正确的有__。A．AGE IS NULL B．AGE IS NOT NULL C．AGE=NULL D．NOT(AGE IS NULL)

12、只要财产权是明确的，并且其交易成本为零或者很小，则开始时无论将将产权赋予谁，市场均衡的最终结果都是有效率的，这就是著名的__。A．是瓦尔拉斯定理 B．科斯定理 C．凯恩斯定理 D．纳什定理

13、“三个代表”重要思想是统一的整体，其辩证统一关系主要表现为__。A．只有不断解放和发展生产力，才能为实现“三个代表”重要思想提供雄厚的物质基础

B．只有不断发展和繁荣社会主义文化，才能为发展生产力提供精神动力和智力支持

C．只有不断提高人民群众的物质文化生活水平，改革和建设才能具有坚实的群众基础

D．发展先进生产力、先进文化是实现最广大人民根本利益的基础和前提，实现最广大人民根本利益是发展先进生产力、先进文化的目的和归宿

14、甲企业欲赠乙小学一批电脑，遂委托公民丙以该企业的名义与丁公司签订了法律后果由甲企业承受的电脑买卖协议。根据代理制度规定，此民事活动中的被代理人是__。A．甲企业 B．乙小学 C．公民丙 D．丁公司

15、衡量借款人短期偿债能力的指标有__。A．资产负债比率 B．现金比率 C．速动比率 D．流动比率 E．产权比率

16、近年来，城市商业银行发展呈现的趋势有__。A．上市

B．引进战略投资者 C．跨区域经营 D．联合重组

E．去掉“城市商业”四个字，直接以地名命名

17、下列关于Windows活动窗口的说法中不正确的是______。A．活动窗口一定位于重叠窗口最上层 B．最大化的窗口一定是活动窗口 C．可以同时有多个活动窗口

D．活动窗口是可以输入信息的窗口

18、在下列各项中，属于证券投资风险的有[ ] A．违约风险 B．购买力风险 C．流动性风险 D．利息风险

19、下列选项中，__不是咨询服务。A．技术知识的开发 B．技术说明 C．技术研究

D．运用技术等知识解决工程中的实际问题

E．为现有企业的技术改造和管理提供咨询服务

20、甲在乙承包的水库游泳，乙的雇工丙、丁误以为甲在偷鱼苗将甲打伤。下列哪一说法是正确的__ A．乙、丙、丁应承担连带责任

B．丙、丁应先赔偿甲的损失，再向乙追偿 C．只能由丙、丁承担连带责任 D．只能由乙承担赔偿责任

21、以下阐述符合完全竞争市场基本特征的有__。A．市场上每一个生产厂商提供的商品都是同质的 B．厂商可以决定商品价格 C．不存在资源的流动成本 D．不存在信息的不对称现象

22、有关剪贴板的叙述，正确的是__。A．剪贴板上可放文本或图形 B．剪贴板上的内容不能多次粘贴 C．计算机中只有一个剪贴板

D．用“编辑”下拉菜单的“复制”命令可以把信息放到剪贴板上

23、中央银行一般性货币政策工具主要有__。A．中央银行再贴现率 B．公开市场业务 C．发行股票

D．存款准备金率

24、以下属于行政处罚的有（）。A．治安拘留 B．海关扣留

C．吊销驾驶执照 D．罚金

25、某小学组织春游，队伍行进中某班班主任张某和其他教师闲谈，未跟进照顾本班学生。该班学生李某私自离队购买食物，与小贩刘某发生争执被打伤。对李某的人身损害，下列哪一说法是正确的__ A．刘某应承担赔偿责任 B．某小学应承担赔偿责任

C．某小学应与刘某承担连带赔偿责任

D．刘某应承担赔偿责任，某小学应承担相应的补充赔偿责任

基础合同(篇6)

劳动合同的订立

1、用人单位自用工之日起即与劳动者建立劳动关系。建立劳动关系，应当订立书面劳动合同。用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的，劳动关系自用工之日起建立。

2、加重用人单位订立书面劳动合同的责任。具体表现为：

(1)自用工之日起一个月内，经用人单位书面通知后，劳动者不与用人单位订立书面劳动合同的，用人单位应当书面通知劳动者终止劳动关系，无需向劳动者支付经济补偿，但是应当依法向劳动者支付其实际工作时间的劳动报酬。

(2)用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向劳动者每月支付两倍的工资-基本工资，并与劳动者补订书面劳动合同;

(3)前款规定的用人单位向劳动者每月支付两倍工资的起算时间为用工之日起满一个月的次日，截止时间为补订书面劳动合同的前一日。

(4)用人单位自用工之日起满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，自用工之日起满一个月的次日至满一年的前一日应当依照劳动合同法第八十二条的规定向劳动者每月支付两倍的工资，并视为自用工之日起满一年的当日已经与劳动者订立无固定期限劳动合同，应当立即与劳动者补订书面劳动合同。

劳动合同的效力

1、无效或部分无效的情形

(1)以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同的;

(2)用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利的;

(3)违反法律、行政法规强制性规定的。

注意：对劳动合同效力的争议可裁可审，并非仲裁前置，区分与劳动争议。

2、效力的独立性

劳动合同部分无效，不影响其他部分效力的，其他部分仍然有效。

3、劳动合同无效的后果

(1)劳动报酬

劳动合同被确认无效，劳动者已付出劳动的，用人单位应当向劳动者支付劳动报酬。劳动报酬的数额，参照本单位相同或者相近岗位劳动者的劳动报酬确定。

(2)经济补偿金

因用人单位的原因致使劳动合同无效或者部分无效的，劳动者可以随时要求解除劳动合同，用人单位应该向劳动者支付经济补偿金。

基础合同(篇7)

为明确甲、乙双方权利、责任关系,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,并结合本工程的实际情况,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程施工事项协商一致,订立本合同。

三、工作内容:平基放线,劳动力及技术装备的组织,土石方的爆破及开挖,地表清障,清淤,土石方的场内调配及外运、弃渣,以及周边建筑物、居民的安全防护设施,工程资料的编制,压实抽样试验,现场的安全文明施工措施,同周边政府单位包括环卫、城建、公安、交通、建委、街道办事处、居委会及周边企(事)业单位为保证工程质量、进度而作的协调等工作。

四、工程范围:

按甲方提供的施工图纸和甲方批准的施工组织设计在现场指定区域内进行施工,余土外运至渣场,渣场由乙方自行落实,甲方概不负责。

五、合同工期:

六、合同价款:

本合同采用单价包干合同,即乙方完成合同约定承包范围内全部工程内容和工作内容所需要的人工费、材料费、机械费(含机械设备等的进、出场费)、管理费、保险费、利润、税金、环卫出渣费以及倒土费、工程周边社会关系协调等全部费用组成,其单价为: 元/m³

(1)页岩(松次坚石)做回填方,按 元/m3包干价执行。

(1)外运工程量不论运距远近,按 元/m3包干价执行。

若甲方需要向乙方临时租用机械设备,按租用期市场价计算租金,机械设备台班以甲方指定人员签证为准。

七、工程结算:

工程完工验收合格后依据甲、乙双方现场实测方格网及实际收方工程量办理结算,结算完毕,移交竣工资料后,一次性付至结算金额的85%,剩余尾款七个工作日内付清。

八、工程质量及技术要求:

本工程严格按照国家现行《土石方爆破工程施工质量验收规范》、《建筑工程质量检验及评定标准》、《建筑地基与基础工程施工质量验收规范》等进行施工和验收。同时,本合同约定:

九、安全施工:

乙方应严格按照国家有关安全施工规范进行施工,采取严格有效的安全防护措施,在施工作业中,所遇任何与工程相关事故,均由乙方自行负责。

十、违约责任:

1、本合同工程不允许转包分包,若甲方核实乙方有转包分包行为,甲方有权单方面终止合同,乙方在接到甲方书面通知后3日内必须无条件退场,并承担该工程总工作量20%的违约金。

十一、本合同一式肆份,甲方贰份,乙方贰份,经双方签字盖章后生效,工程合格交验结清尾款后自然失效。其它未尽事宜,双方协商解决。

甲方签字(盖章)：

基础合同(篇8)

八、双方责任：

1、乙方负责基坑整平, 修整变坡、坑底标高控制,部分地段机械无法进入的,人工配合开挖等一切质量要求。

2、乙方要认真考查施工现场,充分考虑到工程施工中各种因素的影响。

3、乙方施工过场中若场内外发生的安全事故，均由乙方承担和费用,因乙方施工造成甲方桩管损毁的,乙方承担甲方因此造成的一切费用。

5、乙方在施工过程中土方运输沿线的清扫或清洗由乙方负责协调并承担由于土方运输而引起的责任和费用。

6、乙方不得在甲方的场地斗殴、惹是生非，一切要听从甲方现场人员指挥。否则甲方有权随时取消与乙方的合同关系,乙方应按合同约定的时间完成开挖任务：否则甲方有权取消与乙方的合同关系。

本合同一式二份，经甲、乙方双方签字盖章后生效，双方各执一份。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

经甲乙双方友好协商，甲方同意将本项目17#、18#、19#、20#、21#、22#、23#楼土方开挖部分工程施工发包给乙方施工，为明确双方责任，确保按时、按质地完成该项工程施工任务，按照有关规定，结合本工程的具体情况，在平等、互惠、自愿的前提上，双方达成如下协议：

按甲方提供的施工草图完成土方开挖工程的施工。

三、质量标准：

1、各项工程均按设计要求及建筑工程施工验收规范验收达到合格标准。

2、按照甲方现场管理人员要求进行施工。

3、中间工序验收必须达到合格标准。

四、合同工期：

工期从 月 日至20 月 日。

五、合同价款：

暂估 35000 元，最终以实际工程量审定为准。

六、结算方式：

挖土就地抛土每立方米土方按2元;开挖及外运每立方米土方按9元;一次性包干(不含税收)，工程量以双方现场实测核定为准。

工程结束验收通过并工程量核定后，工程款在一个月内付清。

八、安全施工：

按国家有关法律、法规、安全施工规范要求，乙方做好安全文明施工工作，在施工过程中发生的任何工程质量事故和人身安全事故由此造成的一切经济及法律责任均由乙方自负。

九、违约责任：

1、工程不按期竣工的，每超期一天，由乙方支付违约金200元(不可抗力顺延)。

2、工程竣工验收达不到标准的，除一切返工费用由乙方自负外，乙方还应支付工程结算款的5%的违约金给甲方。

十、双方责任：

1、乙方要认真考查施工现场，充分考虑到工程施工中各种因素的影响(含多次进退场费、停工造成损失费)，甲方只对本项工程中发生的情况进行协调，对由此产生的费用及造成的损失由乙方自负。

2、施工中按甲方所定施工方案操作，但遇到特殊情况协商解决。

3、乙方应加强现场管理，做到文明施工，做好设施的保护工程。由此发生损坏设施的，乙方承担全部责任。

4、乙方必须保证按时完成该工程，若中途违约或其他原因耽误工程进度以及发现有转包现象时，甲方有权单方解除合同，乙方前期所发生的投入，甲方不承担。

5、工程施工中出现的工程事故、安全事故以及由此造成的一切损失，均由乙方负责。

十一、解决争议：

甲乙双方如有争议时，协商解决，如协商不成申请工程所在地的仲裁机构或在工程所在地按法律程序解决。

2、标准、规范及有关技术文件;

3、图纸。

十三、本合同一式2份，甲乙双方各1份。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

基础合同(篇9)

建设单位：(以下简称甲方)

施工单位：(以下简称乙方)

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和省、市有关政策规定，结合本工程具体情况，甲方将工程承包给乙方施工。为了明确双方权利、义务，经协商一致，签订本合同。

第一条工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、主要工程量：

4、主要技术参数：

点夯单击夯击能：KN.m

满夯单击夯击能：KN.m

设计地基承载力特征值：Kpa

点夯最后两击的平均夯沉量≤ mm

强夯影响深度≥ m

5、监理单位：

第二条承包范围及承包方式

1、承包范围：

2、承包方式：

第三条双方权利和义务

1、甲方权利和义务：

(1)指定现场临时场地使用范围。

(2)将现场的水准点和坐标控制点及乙方施工场地范围内的各种地下管线、构筑物布置以书面形式交给乙方，并进行现场交验。

(3)在开工前，向乙方提供完整的设计施工图套，地形图、现场高程平面图、地质水文勘察报告各份。

(4)组织图纸会审和技术交底，审批乙方上报的施工组织设计，签发开工令。

(5)签发设计变更通知单。

(6)以书面形式明确担任本项工程的甲方、监理方代表(见附件一)，负责对该工程的技术、工程量签证和质量、进度的监督工作。

(7)工程完工天内，负责委托具有法定专业检测资质的检测单位在强夯区内进行地基承载力检测，并承担检测费用。

2、乙方权利和义务：

(1)依照设计施工图按期保质保量完成本合同工程，并免费提供配合检测所发生的人工、材料及其他工作。

(2)接受监理方、甲方对施工全过程的监督管理。

(3)向监理方、甲方提交施工组织设计各一份，组织足够数量的机械进场，并严格按审批后的施工组织设计进行施工。

(4)乙方必须挑选技术素质强、管理水平高的人员组成项目部(见附件一)，专业作业人员(如起重工、夯机司机等)必须持证上岗。

(5)现场施工必须符合当地政府和职能部门的有关规定要求，并接受检查，办理施工保险及有关手续，承担各项费用。

(6)做好施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、道路等保护工作(其中对于邻近建筑物、构筑物、道路的保护措施，应采用开挖减振沟的方式，其费用由乙方负责)。办理好施工现场内、外交通、环卫和环保(施工噪音、污染)管理手续并承担费用。如因施工造成周边居民生活、生产的不利影响，比如：噪音、排水不畅、管线破损、道路裂缝破损、震动房屋及构筑物破损等，由乙方负全部经济责任并及时予以解决。

(7)派专人对施工过程中各项参数及施工情况进行详细记录，及时收集、整理有关技术资料，并在竣工验收天内向甲方移交工程技术资料壹式肆套(其中贰份原件)，如不能及时办理，甲方不予办理结算手续。

第四条工程工期及顺延

1、本合同工程日历工期为天，从甲方书面下达开工令之日算起。

2、工期顺延：遇雨天及不可抗拒的自然灾害，工期经监理方、甲方签证同意后顺延。

第五条工程质量

1、乙方必须严格按照设计施工图纸、《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-20__)的要求进行施工，保证本工程质量达到各项技术指标。

2、对检测不合格者，应查明原因，乙方采取技术措施进行返工后，再次进行检测，直至合格为止，所发生费用全部由乙方承担。

3、强夯后的现场标高须达到设计标高。

4、工程技术资料必须做到与工程进度同步，做到真实、有可追溯性。每日的'强夯记录须有甲方代表、监理签字。

第六条施工安全

1、乙方必须派有专职安全员负责安全工作。

2、乙方应严格按安全操作规程进行施工，采取严格的安全防护措施，并设置安全标语及警示牌，严禁违章作业，保证施工期间无安全事故。

3、如出现施工安全事故及其它安全事故，其损失费用概由乙方负责，并承担全部法律责任。

第七条合同价款的确定与支付

1、合同价款的确定：

(1)合同价款：

①工程量：

②工程单价：

③工程造价：

(2)结算方式：

2、合同价款的支付：

本合同签订前，乙方必须按甲方指定账户交纳人民币元作为质量、进度履约保证金，待单位工程验收合格后，经乙方申请，甲方退还乙方相对应单位工程的履约保证金(不计利息)。

第八条工程验收

1、乙方在各标段工程竣工验收时，应根据国家颁发的《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-20__)、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-20__)和施工图纸等有关文件进行自检、自评，场地平整、达到设计标高，并整理好全部竣工验收的资料(含地基承载力检测资料)，提前二天以书面形式报监理方和甲方，由甲方邀请相关部门组织验收，各项验收费用由乙方承担，并办理好一切手续。

2、各标段工程竣工验收合格日期以甲方、监理方、乙方、检测单位共同验收认可之日为准。

第九条工程保修

1、参照国务院第279号令《建设工程质量管理条例》中，关于工程质量保修的有关规定，本工程保修期为年(从工程竣工验收合格之日算起;如果由于强夯质量问题，造成建筑物及构筑物结构安全影响，其保修责任为终身负责制)。在上述保修期内，凡因施工质量问题，应由乙方赔偿全部损失，承担全部法律责任。

2、乙方应在工程竣工前，与甲方签订质量保修书，依照质量保修书对工程进行保修，保修时间从工程竣工验收合格之日算起。

3、乙方收到监理方或甲方发出的返修通知后，24小时内应派人到达返修现场进行保修，否则，监理方或甲方有权自行派人维修，其维修费用按实结算，由乙方承担。该费用直接从质保金中扣除，若维修费用超过质保金，乙方必须补足。

第十条违约责任

1、甲方违约责任：

(1)甲方未按合同履行各项义务，应承担违约责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿乙方由此造成的实际损失。

(2)甲方未及时提交本合同规定的资料，影响开工，工期按实际情况顺延。

(3)甲方未按合同约定支付工程款，应按国家银行同期贷款利率向乙方支付利息。

2、乙方违约责任：

(1)乙方擅自中止、终止、解除合同或因乙方原因致使合同无法履行，或者乙方其他违反本合同约定，造成甲方的损失，乙方须承担损失赔偿责任。

(2)乙方不得将本工程转包，不得擅自变更经甲方确认的项目经理，一经发现，甲方有权终止合同，并责令乙方无条件立即退场，由此造成的一切经济损失由乙方全部赔偿。

(3)施工质量达不到设计和施工规范要求，乙方应无条件返工直至达到要求，若乙方拒绝返工或返工不及时，甲方除不支付工程款外，乙方还应承担因此造成的一切损失，并承担法律责任。

(4)乙方应保证不延误工程工期，如有延误，每延误一天，向甲方支付违约金元。甲方在可预见乙方将延误(或已经延误)工期天，则有权要求乙方无条件退场，乙方自行承担为本工程所支付的一切费用。

第十一条其他

1、本合同式份，双方各执份，签字盖章后生效。

2、合同未尽事宜，双方另行商议，签订补充协议，补充协议及其附件与本合同具有同等法律效力。

3、因合同发生争议时，双方应及时协商解决，如协商不成，任何一方均可向本工程项目所在地人民法院起诉。

甲方(盖章)：

乙方(盖章)：

地址：

地址：

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

开户行：

开户行：

账号：

账号：

联系电话：

联系电话：

签订地点：

签订日期：_________年___月___日

基础合同(篇10)

建筑施工基础承包合同

一、合同缔结方

甲方： _____（建设单位名称）

地址： _____

联系人： _____

电话： _____

乙方： _____（承包单位名称）

地址： _____

联系人： _____

电话： _____

二、合同背景

1.甲方打算对某个项目进行建筑施工，需要选择一家合法合规的承包单位进行合作。

2.乙方为一家经过资质审核的建筑施工承包单位，具有合法的承包资格及经验，具备在甲方项目中承担基础施工工作的能力。

3.在充分沟通与协商后，甲乙两方同意并认为乙方是甲方最佳的合作伙伴。

三、合同约定

1.项目名称： _____

2.工程地点： _____

3.工程规模： _____

4.基础施工范围：___

（1）地基基础工程

（2）建筑外墙基础工程

（3）结构基础工程

（4）室内隔墙基础工程

5.总承包价款：__元（大写：___）

6.合同工期：__天/周/月

7.付款方式：__元/次

8.合同履行保证金：__万元（大写：___）

9.双方签约之前，乙方应向甲方提交以下资料：

（1）执业许可证

（2）企业营业执照

（3）组织机构代码证

（4）资质证书

（5）法人代表身份证

（6）其他相关资料

10.双方签约之后，甲方应向乙方提供如下文件：

（1）土地使用许可证

（2）建设工程规划许可证

（3）建设工程施工许可证

（4）其他相关文件

四、双方权利义务

1.甲方权利和义务：

（1）提供工程所需的文件、资料和各项条件。

（2）支付合同约定的价款。

（3）督促工程建设，并参与工程进度的控制和管理。

（4）给予乙方必要保护，以确保工程施工的安全。

（5）支付合同约定的履约保证金。

（6）在收到甲方书面通知之后，协助乙方进行现场勘探和调查。

2.乙方权利和义务：

（1）为甲方提供现场评估和资本评估服务。

（2）根据合同的约定，履行相关施工义务。

（3）沟通协调，确保工程顺利进行。

（4）保证施工过程中的安全生产，防止事故发生。

（5）按照依法披露信息的要求，向甲方公开施工过程中的安全生产情况。

（6）按照合同约定的时间，提交工程质量检测报告。

（7）合理配置资源和物资，确保项目正常推进。

五、合同履行与变更

1.履行：

（1）项目进度、质量等工程建设内容应按照合同约定的时间节点和质量标准履行。

（2）若甲方需要调整工程工期，应及时与乙方沟通，双方可重新达成协议。

（3）若甲方有直接影响乙方履约的重大事项变化，应及时通知乙方，并双方重新 renegotiate 合同。

2.变更：

（1）若甲方因索赔或其他原因提出变更要求，乙方有权向甲方索取更多款项。

（2）若乙方因工程所需的工人、材料等原因提出变更要求，甲方有责任积极配合。

（3）在变更合同前，需经过双方积极沟通，达成协议，签订变更合同。

六、合同争议与解决

1.双方在合同履行中发生争议时，应协商解决，协商不成可依法提起司法诉讼。

2.双方协调无果时，可申请仲裁，仲裁机构由双方协商确定。

七、合同保密

1.双方应按照法律合规的原则，严格保守本合同的各项条款为商业秘密。

2.任何一方未经另一方同意，不得将本合同的各项机密内容向第三方披露或泄露。

八、合同解除

1.经过仲裁或司法调解确定解除合同的；

2.因不可抗力事件，无法履行合同约定而解除合同的；

3.双方协商一致解除合同的。

九、合同生效

1.本合同正本一式___份。甲方、乙方各执___份，具有同等法律效力。

2.本合同经双方在书面形式上签字或盖章后生效。

3.本合同自_____（日期）起生效，合同履行期限为_____（天/周/月）。

4.合同期满或终止后，双方应及时结算，并完成付款与材料销售、返还。

基础合同(篇11)

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定，为明确双方的权利、义务和责任，确保工程任务全面完成。在自愿、平等、互利、诚信的基础上，结合本工程的实际情况，经双方共同协商一致，达成以下条例合同：

3、工程内容：矿区土石方剥离(土石方挖、装、运、渣台整平)。

1、甲方授权委托人进驻工地，全权负责工程施工管理。

2、甲方负责本工程进度计量及签单。

3、甲方负责乙方施工机械燃油供给，所产生的油料费(执行市场价格变动)、油料损耗(损耗产生计，不产生不计)及运输成本0.14元/L由乙方承担，在工程款结算时一次性扣除。

4、甲方在开工前向乙方提供技术安全交底，及施工方案。

5、甲方向乙方提供生活用水、用电，费用乙方承担。

6、甲方工程如有变动或调整需提前三天向乙方告知。

1、乙方根据甲方提供的技术资料精心组织施工，乙方服从甲方的各项施工安排。

2、乙方有义务向甲方提供每天机械施工日志(机械台班时间、车辆运输数量)，以方便甲方根据情况改进管理。

3、乙方派专人员负责工程施工，并负责好所有机械施工安排，且落实抓好安全工作。在甲方确定的工作范围内出现安全事故一律由乙方承担 。

4、乙方在施工中应严格遵守安全生产责任书中的各项约定，杜绝发生伤亡及机械损毁等事故。

5、在施工中如发生自然灾害及不可抗力因素造成的工程损失，双方协商解决。

1、乙方工程机械、人员进入工地正常施工后，甲方预借乙方一定的生活费。

2、甲方按乙方每月工程量完成情况向乙方支付工程款，每月支付按实际完成量的50%计算支付。

3、乙方完成工程量后的单方造价和总工程款均属含税工程价款。

4、工期：以具体动工签约日为准，竣工以甲方确定量为准。

5、工程竣工后，甲方对乙方工程验收后三十个工作日内付清剩余工程款。

1、甲、乙双方必须信守诚信、友好配合，把本工程做好。

2、乙方机械进场后如甲方燃油及其他工作不能及时跟进造成机械停工三天或三天以上甲方给予一定补偿。

3、乙方机械进场后如因自身因素造成停工，怠工给甲方造成一定损失的，甲方有权追究其赔偿责任。

1、工程结束，合同自行终止。

2、如甲乙双方履行合同发生争议，双方协商解决。

3、未尽事宜，双方可根据具体情况增加条款或口头约定。

4、本合同一式两份，双方签字生效。

最新基础合同

俗话说，做什么事都要有计划和准备。在平日里的学习中，幼儿园教师时常会提前准备好有用的资料。资料的定义范围较大，可指代生产资料。资料对我们的学习和工作有着不可估量的作用。可是，我们的幼师资料具体又有哪些内容呢？推荐你看看以下的最新基础合同，希望能对你有所帮助，请收藏。

基础合同 篇1

建筑施工基础承包合同

一、合同双方

甲方：建设单位

乙方：承包单位

二、合同内容

1.工程内容

本工程包括建筑、结构、装饰、电气、给排水、空调、消防等工程，具体包括以下内容：

（1）建筑：地基与地下室、主体结构、屋面、外墙、内隔墙及各种门、窗等；

（2）装饰：吊顶、地面、墙面、阳台栏杆等；

（3）电气：用电系统、安防系统、广播系统、通讯系统等；

（4）给排水：冷热水供应及排水系统等；

（5）空调：制冷与供暖系统；

（6）消防：消防设备和系统等。

2.工程量清单

乙方应按照本合同规定的工程内容及有关规范、标准和图纸的要求，编制工程量清单，并在签订合同时提交给甲方。

3.工程造价

工程造价为4200万元人民币，包括工程量清单中所有项目的费用，且包括施工保证金200万元人民币。

4.工期要求

本工程计划工期为360天，其中建筑和结构工程为300天，其它工程为60天。

5.质量标准

本工程应质量优良，符合有关规定的标准。甲方应按照国家有关法规和标准及工程设计文件要求，对工程质量进行严格检验，对发现的问题进行整改，直至符合要求为止。

6.安全保障

乙方应严格按照国家有关法规和标准，采取安全生产措施，保证本工程施工过程中不发生安全事故。甲方对乙方的安全生产进行监督指导。

7.支付方式

本工程采用货物与服务结算的方式，甲方按工程量清单列示的工程进度和工程质量，付给乙方相应的款项。乙方必须在甲方付款后，才能开始进行下一阶段的施工。

8.违约责任

（1）乙方在本合同项下的义务履行中，违反本合同约定，造成甲方损失的，应承担相应的赔偿责任；

（2）如乙方在施工过程中出现安全事故，造成甲方、第三方人员伤亡或工程质量问题，应自行承担相应责任，并与甲方协商解决；

（3）乙方未按本合同规定的质量标准参与工程建设，致使工程无法按约定完工或承担相应的违约赔偿责任；

（4）本合同项下的任何一方，违反了国家有关法律、法规的规定，致使人、财产损失的，应承担相应责任。

9.争议解决

本合同如发生争议，双方应协商解决。如经协商后仍无法解决，双方共同选择仲裁机构，进行仲裁。

三、合同生效和履行

1.合同自签订之日起生效，至工程竣工并经甲方验收合格后终止。

2.本合同中未约定的事项，参照有关法律、法规和国家有关规定的标准处理。

3.本合同中涉及的有关规范、标准和图纸，应由双方共同确认并签字盖章。

4.甲、乙双方代表在本合同上签字盖章，具有法律效力。

基础合同 篇2

发包单位：(甲方)

承包单位：(乙方)

按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，明确甲乙双方的权利、责任和义务，经充分协商，双方达成如下共识：

1.第一条工程概况

1.工程名称：

2.工程地点：

3.工程内容：

4.承包方式：包施工包检测(检测项目：每栋楼三颗静载，20%小应

5..施工期限：准)

6.工程质量等级：

7.第二条工程价款及取费依据

1.工程单价：

2.工程总价：

第三条甲方责任

1.办理正式工程和临时设施范围的土地征用，施工许可证等手续。

2.负责施工现场的“三通一平”工作，即水通、路通、电通、场地平整，保证能通行60吨拖挂车，清除地上及地下障碍物，具备乙方施工条件，提供地下管网资料。

3.提供桩位平面图和施工图，负责建筑物定位，提供工程地质资料和建筑水准点与坐标控制点。

4.开工前组织乙方和设计单位及相关人员进行设计交底和图纸会审，提供乙方施工所需的相关资料。

5.对工程质量、工程进度进行监督并办理单据签证手续。

6.在施工过程中遇到施工现场周围的居民、单位或其他人员因非施工原因而阻挠施工，应及时协调解决，并承担其费用。

7.工程中途由于供桩不及时等甲方原因造成停工的，甲方支付给乙方工人每日停工费80元/天计算，机械台班停工费每天20xx天。甲方不按合同规定及时付款，造成乙方停工，每逾期一天向乙方支付应付工程款的万分之五的违约金，逾期最长不超过3天。3天后如甲方仍未按照合同规定支付应付工程款项，乙方有权提出停工。由此引起的工期延误及损失全部由甲方负责。

8.接到乙方完工并检测合格材料三天内组织竣工验收工作，办理验收签证手续。工程竣工验收合格后甲乙双方结算完毕，应按合同约定付清工程款。如不能按时付款时，甲方每日向乙方偿付拖欠工程款总额万分之五的违约金，逾期最长不超过7天。7天后如甲方仍未按照合同规定支付工程款项，乙方有权通过法律途径解决，甲方承担由此给乙方造成的损失。

第四条乙方责任

1.根据图纸要求，设计施工方案。按照甲方提供的数据和轴线，施放桩位，并于现场确立定位轴线及标高等的固定标志，做为复查验收的依据。

2.依照设计图纸的技术要求组织施工，保质、保量、保工期(施工期间如发生不可抗力的自然灾害等因素，工期相应顺延)完成任务，做到文明施工，安全生产，场地整洁，负责现场安全。

3.及时向甲方提供施工报表及有关资料，反应施工问题，接受甲方监督。

4.属于乙方责任的工程质量问题，负责无偿修理或承担相关责任。

5.工程进行中如因乙方原因未能按合同规定工期竣工的(不可抗力因素除外)，每拖期一天，向甲方偿付工程总造价万分之五的逾期违约金。

6.第五条工程变更及施工签证

1.施工过程中由于设计变更或甲方提出工程变动而造成的损失及非施工单位造成的停电、停水和遇地下隐蔽构筑物等无法施工，所发生的停工、窝工、返工和相应损失，双方应及时办理签证，并承担相应的费用。

2.因甲方未按合同第三条完成应承担的工作，给乙方造成的经济损失，由甲方7天内解决有关手续，继续施工，否则超过7天甲方承担现场施工人员的工资和机械费用，工期顺延。

3.施工中发生的工程内容之外的工作量，可由甲方委托乙方承办，并经双方签证列入工程决算。

第六条工程竣工结算

2.50%的工程款，乙方施工完成一栋楼，甲方付给乙方该栋楼施工费的清。

3.工程结束后非乙方原因在15天内甲方仍未搞好竣工验收工作，则视为竣工验收合格。

4.第七条工程质量及验收

1、GB50202-20xx(建筑地基基础工程施工质量验收规范)及经甲方审定的乙方施工设计，为双方验收工程的依据。

2、全部工程完工并检测合格结束后，乙方于三日内整理好全部资料报甲方现场验收，甲方须按时参加;如甲方不能按时参加，则应通知乙方并承认乙方专职质检员的验收结果，并办理签证验收。

3、工程验收后，乙方交甲方如下材料：

1.(1)材料试验记录

2.(2)桩位竣工平面图

3.(3)工程设计变更及现场签证记录

4.(4)现场施工记录

5.第八条物资供应

本工程所使用的施工材料由乙方供应，必须确保材料合格，符合有关质量标准和要求。

1.第九条设计变更

施工图修改和变更，须经设计单位及双方代表签字方可有效。

第十条由于非乙方的原因，停工、停建或迁址，甲方必须据实结算，于本合同承包内容完工后十日付清工程款，并赔偿乙方相关费用。

第十一条本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具备同样法律效益。

第十二条争义的解决方式

如双方就本合同发生争议，双方协商不成的，可向工程所在地人民法院提起诉讼。

第十三条本合同自签订之日起生效，工程款结清后自动失效。

第十四条备注：

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

基础合同 篇3

发包人(甲方)：自贡市第二建筑工程有限公司江安上城国际项目部 承包人(乙方)： 身份证号码：

承包人地址：

根据工程生产的需要，经甲乙双方友好协商，甲方同意将承建的江安飞跃上城国际商住楼的基础土石方工程承包给乙方操作，为明确双方的责、权、利，保证双方的利益，经协商达成以下条款，供双方共同遵照执行。

1、基础开挖范围内土石方的挖方及运输、倒土(包括基槽、基坑的破碎、挖、运、倒土以及基槽、基坑的修边检底)。

1、土石方按实收方计算。基槽、基坑的挖方包括坑、槽的清边检底，达到验收要求。

完工后支付全部工程款的80%，剩余工程款在俩个月内全部支付完。

七、工程所需用具，设备等双方负责范围：

1、甲方负责向乙方提供基础施工图纸及向乙方交代每单元四边主轴线。

2、乙方负责所有的放坑、槽线，甲方派人配合。严格按照施工图纸的尺寸大小及标高进行开挖、清理，并达到验收要求。

3、乙方自行准备挖机、运输车辆、放线所需的一切工具。

施工工期为15天,如果每延误一天，则按500元/天进行处罚。若遇不可抗拒因素,工期顺延。

1、甲方有权监督乙方分包的工程质量，乙方应严格按有关施工规范、图纸进行操作施工，产品必须一次性交验合格，乙方应精心组织、精心施工，以确保工程质量优良，如乙方在施工中出现自己放线错误造成的一切损失由乙方承担。

乙方必须严格按照国家现行的安全操作规程和有关规定，进场必须设兼职安全人员，建立健全安全制度，禁止违章操作，甲方有权监督乙方分包工程的安全生产，若发生安全事故，经济损失双方负责的范围如下：

1、由于乙方责任或主要责任属乙方，经济损失在元以内全部由乙方负责。

2、由于乙方责任或主要责任属乙方，经济损失在2000以上由甲、乙双方协商解决。

基础合同 篇4

更多基建合同在范文网后台为您推荐！

借款人：_________ 贷款人：_________

借款人为下一年度的基本建设项目设备（材料）预留贷款，贷款经贷款人批准后审查。为明确双方责任，恪守信用，根据有关规定，特签订本合同。

第一条本年度，贷款人拟发行人民币（大写）_________元的基本建设准备贷款，用于_________。贷款期限自开始使用之日起至全部还清贷款之日止。贷款期限为_________年。

第二条本贷款为建设项目下一年度国内生产设备（材料）储备专项贷款，专项资金专款专用。不得用于扩大基本建设项目数量、弥补投资缺口、储备计划外项目、预付工程款、预付不符合国家规定的设备（材料）、长期产品和高耗能产品能源紧张地区的产品项目、地方级建设项目的储备金、其他不符合贷款指标的基础设施项目的储备贷款、其他费用等。

第三条自发放之日起贷款，贷款人按季度按实际发放计息。在合同规定的贷款期限内，月利率为__________。借款人未按时还款的，对逾期部分收取_________%的利息，对积压的设备（材料）占用的贷款收取_________%的利息。

第四条借款人担保即________月________日前，用国家规定的还款资金偿还全部贷款本息。如果贷款逾期，贷款人有权偿还贷款或从贷款人、贷款账户或存款人处扣除贷款。

第五条贷款人保证在指定的贷款额度内发放贷款。未按时提供贷款的，应承担由此造成的经济损失。

第六条贷款人有权对贷款的使用情况进行检查和监督，了解借款人的经营管理、计划执行、设备采购、财务活动、物资库存等情况。借款人应当提供借款人有设计、会计、统计等相关文件。借款人未按合同约定使用借款的，借款人有权扣除借款本息，并处以_________%的罚息用于违约的部分。根据《中华人民共和国合同法》的有关规定。

第八条 本合同经双方签字盖章后生效，在贷款本息全部偿还后失效。合同一式__________份，各有借款人和贷款人签字盖章，每份提交给_________。

借款人（公章）_________ 贷款人（公章）_________

负责人（签字）_________ 责任人（签字）_________

地址：_________ 地址： _________

_________年____月____日_________年____月____日

基础合同 篇5

2013年省直事业单位考试公共基础知识

第一部分 客观题部分

一、单项选择题(下面各题，每题只有一个正确答案。在答题卡对应的题号位置上填涂相应标号。共30个小题，每小题0.8分，共24分)1.“善泳者溺，善骑者堕，各异其所好反自为祸”。这句话的哲学寓意是（）

A.主要矛盾是关键

B.要透过现象认识事物的本质 C.矛盾的主要方面决定事物的性质

D.事物在一定的条件下是可以相互转化的

2.“实践、认识、再实践、再认识”这一辩证的认识运动，充分体现了（）、认识和实践的具体的历史的统一。

A.主观和客观

B.历史唯物主义和辩证唯物主义 C.理论与实践

D.唯物主义和唯心主义

3.孙中山提出的“三民主义”的核心是（）

A.民主 B.民族 C.民权 D.民生

4.国共两党第一次合作取得伟大成功的标志是（）

A.北伐战争的胜利 B.卢沟桥事变的爆发 C.西安事变的和平解决

D.抗日民族统一战线的形成

5.提出“政权是由枪杆子中取得的”这一重要论断是（）

A.朱德 B.毛泽东 C.周恩来 D.刘少奇

6.中国共产党第一次自主地运用马列主义基本原理解决中国革命问题的会议是（）

A.八七会议 B.遵义会议 C.洛川会议 D.党的七大

7.党和人民九十多年奋斗、创造、积累的根本成就，归结起来就是开辟了中国特色社会主义（），形成了中国特色社会主义（），确立了中国特色社会主义（）。

A.局面 制度体系 理论 B.道路 理论体系 旗帜 C.道路 理论体系 制度 D.局面 制度体系 目标

8.加快转变经济发展方式的关键是（）

A.发展公有制经济 B.深化改革

C.发展非公有制经济

D.实施创新驱动发展战略

9.下列有关经济制度和经济体制的论述，错误的是（）

A.经济体制是经济制度的具体组织形式及相应的经济运行机制的总称 B.经济体制以经济制度为基础，又受到其他因素的制约

C.经济体制的选择和运行状态并不会影响社会经济制度的巩固 D.经济体制体现经济制度的性质

10.我国社会主义市场经济是社会主义条件下的市场经济，其与资本主义市场经济的区别在于，社会主义市场经济（）

A.坚持以按劳分配为主体、多种分配方式并存的分配制度 B.以市场为基础性资源配置手段

C.市场经济规律在经济活动中起着支配作用 D.法治在经济运行中起着基本的保障作用

11.对世界经济影响最大的三大区域集团不包括（）A.欧洲联盟

B.北美自由贸易区 C.亚太经济合作组织 D.金砖国家

12.“依法治国”是我国社会主义法治理念的核心内容。下列关于“依法治国”的论述，不正确的是（）

A.依法治国以国家法律体系的健全、规范、系统等为必要条件 B.依法治国应当树立宪法的权威

C.依法治国意味着法律健全完备了，法治就实现了 D.依法治国的实现，应做到职权法定、权责对应

13.按照《行政诉讼法》的规定，提起行政诉讼的条件不包括（A.原告是公民、法人或者其他组织 B.有明确的被告

C.有具体的诉讼请求和事实根据

D.属于人民法院受案范围和受诉人民法院管辖 14.我国现行宪法规定，农村集体经济组织实行家庭承包经营为基础、（）的双层经营体系。

A.集约经营 B.合作经营 C.公司结合 D.统分结合

15.公民所获得的“劳动模范”、“优秀教师”、“杰出青年”、“岗位能手”等光荣称号，属于公民的（）。

A.名誉权 B.荣誉权 C.声誉权 D.名称权

16.领导者依靠专家按照一定的科学程序，采用先进的技术和方法所进行的决策称为（）。

A.战略决策 B.集体决策 C.科学决策 D.个人决策

17.职业道德在实现形式上具有（）特点。

A.灵活性和多样性 B.自觉性和实践性 C.稳定性和继承性 D.专业性和特定性

18.我国《高技术研究发展计划纲要》又称（）计划。

A.683 B.985 C.863 D.211 19.泰山脚下的岳庙是历代皇帝举行大典、祭祀泰山神和居住的地方，它与北京故宫、（）一起被誉为中国三大宫殿建筑群。

A.曲阜孔庙 B.承德外八庙 C.河南中岳庙 D.陕西西岳庙

20.“不愤不启，不悱不发，举一隅不以三隅反，则不复也。”这句话出自（）。

A.《周易》 B.《论语》 C.《孟子》 D.《道德经》

21.中国人自古以来被称为“炎黄子孙”。其中“黄”指的是（）。

A.黄色人 B.黄龙 C.黄帝 D.黄河

22.甲、乙、丙、丁四个国家的基尼系数分别为0.306、0.415、0.378、0.406。据此分析上 述四个国家的收入分配情况，判断正确的是（）。

A.甲国比乙国平等 B.乙国比丁国平等 C.丁国比丙国平等 D.乙国最平等

23.中国古代历时最长的选官制度是（）。

A.世卿世禄制 B.察举制 C.九品中正制 D.科举制

24.戊戌变法的政治基础是（）。

A.维新变法得到了一部分官僚和光绪帝的支持 B.民族资本主义经济得到了初步的发展 C.康有为、梁启超提出了维新思想 D.甲午中日战争中国战败

25.多个部门联合行文需标注发文机关，（）标在最前面。

A.上级机关

B.组织序列表中靠前的机关 C.主办机关

D.其他系统的机关

26.对公文的主要信息和办理情况进行详细记载，这个程序在收文办理中称为（）。

A.签收 B.登记 C.初审 D.承办

二、多项选择题(下面各题，每题至少有两个正确答案。在答题卡对应的题号后面填涂相应选项。少选、多选或错选均不得分。共15个小题，每小题1分，共15分)27.下列关于辩证唯物主义物质观的描述，正确的有（）。

A.世界是物质的 B.物质是运动的 C.运动是有规律的 D.规律是可以认识的

28.否定之否定规律揭示了事物发展的（）的过程。

A.自我发展、自我完善

B.回到原来出发点的循环

C.直线式前进

D.前进行和曲折性相统一 29.马克思说：“无论那一种社会形态，在它所能容纳的全部生产力发挥出来以前，是绝不会灭亡的；而新的更高的生产关系，在它存在的物质条件在旧社会的胞胎里成熟以前，是绝不会出现的。”这说明（）。

A.新生产关系的出现需要一定的物质条件

B.生产力的发展是社会形态更替的决定因素

C.社会形态的存在有其阶段的必然性

D.生产关系决定了生产力的发展

30.邓小平提出的社会主义本质理论，其重大意义在于（）。

A.把对社会主义的认识提高到了一个新的科学水平

B.对探索怎样建设社会主义有重要的意义

C.为进一步推进改革开放和社会主义现代化建设提供了强大的思想武器

D.是对科学社会主义的发展和创新

31.我国把对外开放作为基本国策，最重要的依据是邓小平关于（）的重要观点。

A.计划经济不等于社会主义，市场经济不等于资本主义

B.现在的世界是开放的世界

C.中国的发展离不开世界

D.物质贫乏不是社会主义

32.党的十八大报告将中国特色社会主义事业总体布局从“四位一体”扩展为“五位一体”。“五位一体”就是经济建设、政治建设、（）。

A.文化建设

B.社会建设

C.国防建设

D.生态文明建设

33.建国初期我国社会主义改造的基本完成，标志着（）。

A.社会主义制度在我国已经确立

B.我国进入了社会主义初级阶段

C.我国实现了新民主主义向社会主义的过渡

D.我国步入了社会主义改革时期 34.据《剑桥中国晚清史》载：“19世界末20世纪初，中国（知识界）对外国作品的兴趣从纯科技转向制度和政治方面„„对自然科学和应用科学的热情向社会科学和人文科学转移。新的着重点对以后几年中国的政治和社会发展起着重大影响。”下列事件构成“新的着重点”的有（）。

A.戊戌变法

B.太平天国起义

C.洪宪帝制

D.新文化运动

35.按照《物权法》的规定，下列各项完全属于国家所有的是（）。

A.矿藏、水流、海域

B.城市、城市郊区、农村的土地

C.国防资产

D.无线电频谱资源

36.事业单位工作人员按岗位分为（）。

A.管理岗位

B.专业技术岗位

C.行政岗位

D.工勤技能岗位

37.在改革开放新时期，中华民族形成了以改革创新为核心的（）的时代精神。

A.解放思想，实事求是

B.艰苦风斗，务求实效

C.与时俱进，勇于创新

D.淡薄名利，无私奉献

38.在系统科学发展领域，被称为“新三论”的是（）

A.耗散论

B.协同论

C.信息论

D.突变论

39.以下古语包含“仁爱”原则，可以为构建和谐人际关系提供借鉴的是（）。

A.见贤思齐焉，见不贤而内自省也

B.人而无信，不知其可也

C.老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼

D.己所不欲，勿施于人

40.涉密公文应当根据涉密程度分别标注（）和保密期限。

A.绝密

B.机密

C.秘密

D.特密

三 判断题(判断下列各题的正误。正确的在答题卡相应的题号下填涂“A”，错误的填涂“B”。共20个小题，每小题0.5分，共10分)41.党的基本路线是党和国家的生命线，是实现科学发展的政治保证。（）

42.内因和外因作为同时存在的内部和外部的联系，对事物的发展起相同的作用。（）43在我国，公民的选举权取决于国籍、年龄和教育程度。（）

44.公文标题中，除法规、规章名称加书名号外，一般不用标点符号。（）45.按照《党政机关公文处理工作条例》，公报用于公布重要决定或者重大事项。（）46.某单位办公大楼维修，请行人注意安全，绕道而行，应发通报。（）47.自愿、公平、等价有偿、诚实信用，是我国民事活动应该遵循的原则。（）48.管理层次是指行政组织横向结构中的等级层次。（）49.公务员的职务应当对应相应的级别。（）

50.我国行政处罚的种类包括：警告、罚款、暂扣或者吊销执照和行政拘留等形式。（）51.在我国，财政政策的基本手段包括税收、补贴和再贴现等。（）52.我国现阶段实行以公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度，是由我国社会主义性质和初级阶段的国情决定的。（）53.超额剩余价值是在工作日不变的条件下，由于必要劳动时间缩短而产生的剩余价值。（）54.规模经济是指因为生产规模的变动而引起的收益变动，所以规模经济意味着企业的规模越大越好。（）

55.党的十八大报告指出，新形势下，党面临着执政经验、改革开放考验、市场经济考验、外部环境考验。（）

56.经过延安整风和党的七届二中全会，实事求是的思想路线在全党得到了确立。（）57.爱岗敬业是职业道德的核心和基础。（）

58.“顷刻间千秋事业，方寸地万里江山；三五步行遍天下，六七人百万雄兵”描写的是戏台。（）

59.华山是我国的佛教名山之一。（）

60.“我劝天公重抖擞，不拘一格降人才”是林则徐的著名诗句。（）

主观题部分

四、案例分析题（6分）

2009年，某科研单位崔某因没能受聘高一级专业技术职务，于是向单位领导提交了请调报告，要求允许其调离。考虑到崔某原本系高薪引进的高端人才，且其承担的科研项目尚未完成，与单位签订的聘任合同也未到期，于是单位决定暂不同意其调离。一气之下，崔某不辞而别，致使其所承担的科研项目被迫停止。单位领导多次电话联系崔某，要求其立即纠正违法行为，返回工作岗位，否则将追究其法律责任。

问题：

1.该单位能否追究崔某的法律责任？为什么？ 2.上述案例为我们做好本职工作提供了哪些启示？

五、公文改错题（下面一份公文存在多处错误。请从公文的构成要素、写作规范等方面，指出其存在的问题，并简要说明理由。10分）

关于给予李x x行政处分的通报决定 x x字〔2012〕11号

我单位职工李x x，无视工作纪律，在今年“五一”小长假值班过程中，擅自脱岗外出饮酒，致使上级领导机关的重要工作信息无法及时接收和处理。为严肃工作纪律，教育广大职工，经领导办公会决定，决定给予李x x行政记大过处分。

希望相关部门和全体职工吸取教训，采取措施，坚决杜绝此类事件再次发生。

二0一二年七月二十日

六、综合分析题（10分）

材料一：近日，x x日报以《自觉排队礼让乘车》为题，向广大读者介绍了在x x大学看到的“排队乘车”的一幕：16路公交车进站后，老人和孩子由志愿者搀扶着先上车，2分钟内乘客全部上车。

x x大学位于B市西南部，距离市中心较远，16路公交车是该校2万多名在校生以及周边数万名市民往返市中心的主要交通工具，不排队、推搡挤上车曾司空见惯。2013年3月5日，B市“善行古城”学雷锋主题道德实践活动在该大学启动。当天，该校 x x学院

团总支发起了“礼让乘坐公交车，我与文明同路行”活动，目的是想改变“车门一开，你推我搡，蜂拥而上”的不文明现象，倡导文明礼让，把“善行古城”学雷锋活动落到实处。

据了解，x x大学“x x志愿服务团x x学院分团”将与其他高校的学生一起组建联盟，将“排队乘车”推广到B市公交车站各个站点。

材料二：党的十八大报告指出，社会主义核心价值体系是兴国之魂，决定着中国特色社会主义发展方向。要深入开展社会主义核心价值体系学习教育，用社会主义核心价值体系引领社会思潮、凝聚社会共识。倡导富强、民主、文明、和谐，倡导自由、平等、公正、法治，倡导爱国、敬业、诚信、友善，积极培育和践行社会主义核心价值观。

根据上述材料，分析x x大学倡导的“自觉排队礼让乘车”活动对于培育和践行社会主义核心价值观提供了哪些经验？

七、写作题（25分）

材料一：不久前，一则名为“午休的工人”的照片在网上引发无数感慨。画面中，2名工人席地而睡。从他们穿着的工作服和身上的泥点可以看出，这是两名建筑工人。中国职业技术教育学会第四届理事会会长纪宝成说：“曾几何时，成为一名工人是多少人的梦想。越苦、越脏、越累，就越受到人们的尊重；劳动光荣、劳动致富，又是多少人的信念与追求。然而，在计划经济向市场经济体制转变过程中，由于其他制度没有及时改革与跟进，以至于现在年轻人越来越重视金钱，只乐意当白领。”

材料二：在美国《时代周刊》2009人物评选中，中国农民工成为榜单上的唯一上榜群体。《时代周刊》评论称：在金融危机肆虐全球时，中国经济仍在高速发展，并逐步带领全球走出金融危机阴影，首先要归功于千千万万勤劳坚忍的中国农民工。

材料三：2013年4月28日，习近平同志在同全国劳动模范代表座谈时指出，新中国成立后，“高炉卫士”孟泰、“铁人”王进喜、“两弹元勋”邓稼先、“知识分子的杰出代表”蒋筑英、“宁肯一人脏、换来万人净”的时传祥等一大批先进模范，响应党的号召，带动广大群众自力更生、奋发图强。在改革开放历史新时期，“蓝领专家”孔祥瑞、“金牌工人”窦铁成、“新时期铁人”王启明、“新时代雷锋”徐虎、“知识工人”邓建军、“马班邮路”王顺友、“白衣圣人”吴登云、“中国航空发动机之父”吴大观等一大批劳动模范和先进工作者，干一行、爱一行，专一行、精一行，带动群众锐意进取、积极投身改革开放和社会主义现代化建设，为国家和人民建立了杰出功勋。长期以来，广大劳模以高度的主人翁责任感、卓越的劳动创造、忘我的拼搏奉献，谱写出一曲曲可歌可泣的动人赞歌，为全国各族人民树立了光辉的学习榜样。习近平同志强调，我们国家的发展前景十分光明，但道路不可能一帆风顺，蓝图不可能一蹴而就，梦想不可能一夜成真。越是美好的未来，越需要我们付出艰辛努力。我深信，有党中央的坚强领导，有我们工人阶级和全体劳动群众的团结奋进，有全国各族人民的共同奋斗，我们一定能开创更加美好的未来，中华民族伟大复兴的中国梦一定能够实现！

阅读上述的材料，结合自己的思考，以“用劳动托起梦想”为题写一篇议论文。要求：符合题意，观点明确，论证合理，结构完整，语言流畅，800-1000字。

基础合同 篇6

吉林省2016年下半年农村信用社招聘公共基础知识：民法

学中的合同考试题

一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）

1、按政府机关的属性，政府机关可分为： A．领导机构 B．中央机构 C．咨询机构

D．议事协调机构

2、已知二叉树的前序序列为ABCDEFG，中序序列为DBCAFEG，则后序序列为__。

A．DCBAFGE B．DCBFGEA C．DCBFEGA D．DCBGFEA

3、下列属于积极的财政政策措施的是()。A． 降低税率 B．降低再贴现率

C． 降低存款准备金率 D．公开市场业务

4、我国“十一五”期间社会发展的首要任务是__。A．加快社会事业发展 B．遏止生态环境恶化趋势 C．健全并公平地分配公共服务 D．健全社会保障体系

5、“一把钥匙开一把锁”，这句话强调的是__。A．要承认事物的客观性 B．要承认事物运动的规律性 C．要注重分析矛盾的普遍性 D．要注重分析矛盾的特殊性

6、下列项目中属于货币资金的是__。A．商业承兑汇票 B．银行承兑汇票 C．银行本票存款 D．可转换债券

7、辩证唯物主义认识论的首要的基本的观点是__。A．联系的观点 B．发展的观点 C．辩证的观点 D．实践的观点

8、我国现行《宪法》规定劳动是公民的__。A．权利 B．义务

C．权利和义务 D．职责

9、金融机构的工作人员在票据业务中的玩忽职守，对违反规定的票据予以承兑、付款、保证或者贴现的，应按照《票据管理实施办法》的规定承担行政责任或__。A．连带责任 B．赔偿责任 C．民事责任 D．刑事责任

10、下列行为中最接近于完全竞争市场模式的一项是__。A．飞机制造业 B．烟草业

C．日用小商品制造业 D．汽车制造业

11、人类社会的发展是一个自然历史过程，这句话的含义是__。A．社会发展史和自然界的发展史是完全相同的 B．社会规律与自然规律是没有区别的

C．人类社会发展象自然界发展一样是有客观规律的 D．社会发展过程不受人的主观意志影响

12、计算机硬件能直接识别和执行的只有（）。A． 高级语言 B．符号语言 C． 汇编语言 D．机器语言

13、温家宝总理在给一位国务院参事的回信中，引用了两句诗：“知屋漏者在宇下，知政失者在草野。”这一古训蕴含的哲理是__。A．人的经验是判断是非得失的根本尺度 B．直接经验比间接经验更重要 C．感性认识高于理性认识

D．人民群众的直接经验即实践是认识的重要基础 14、2008年12月召开的中央经济工作会议明确提出，2009年经济工作的首要任务是__ A．保持经济平稳较发展

B．加快发展方式转变和结构调整 C．深化重点领域和关键环节改革 D．扩大国内需求特别是消费需求 15、1925年毛泽东在《中国社会各阶级的分析》中指出，中国过去一切革命斗争成效甚少的主要原因__。A．没有找到革命的新道路 B．没有扩大民主主义宣传 C．没有到群众中做实际的调查

D．没有团结真正的朋友以攻击真正的敌人

16、以下标题哪一个符合通报的撰写要求__ A．《关于打击盗掘和走私文物活动的通报》

B．《国务院关于进行第三次全国人口普查的通报》 C．《国务院关于打击假冒伪劣商品的通报》

D．《国务院关于部分地区违反国家购销政策的通报》

17、某地区高新技术产业开发区办公室主任王某，急于引进外资，对于前来投资的“外商”甲某等人盲目轻信，未认真审查其主体资格、资信状况，就签订引资合作协议，由高新技术产业开发区先期打入对方账户400万元，结果，先期打人的资金被悉数骗走，给国家造成了严重损失，王某的行为已经构成了__。A．玩忽职守罪 B．滥用职权

C．国家工作人员签订、履行合同失职罪 D．尚未构成犯罪

18、生产商品的具体劳动和抽象劳动是__。A．生产商品的两次不同劳动 B．生产商品的两个劳动过程

C．生产商品的同一劳动的两个方面 D．不同劳动过程的两个方面

19、科学管理的中心问题是__。A．提高企业盈利率 B．提高管理水平C．提高人的积极性 D．提高劳动生产率

20、目前，我国已经基本形成了以__为领导，以__为主体，多种__并存的金融体系。

A．金融机构 中国人民银行 国有商业银行 B．固有商业银行 中国人民银行 金融机构 C．中国人民银行 金融机构 国有商业银行 D．中国人民银行 国有商业银行 金融机构

21、哲学中的两个基本派别是__。A．唯物主义和唯心主义 B．辩证法和形而上学

C．辩证唯物主义和历史唯物主义 D．经验主义和教条主义

22、甲厂向乙厂发出要约，推销磁粉。乙厂给甲厂答复：同意甲提出的其他条件，但磁粉价格须每吨降低150元，乙厂的这一答复属于__。A．要约 B．要约引诱 C．承诺

D．附条件承诺

23、软件生命周期中花费时间最多的阶段是______。A．详细设计 B．软件编码 C．软件测试 D．软件维护

24、根据《国家赔偿法》的规定，国家赔偿的主要方式是__。A．支付赔偿金 B．返还财产 C．消除影响 D．恢复原状

25、我国的根本政治制度是__。A．人民民主专政 B．人民代表大会制度 C．民族区域自治制度

D．共产党领导的多党合作和政治协商制度

二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、《行政处罚法》规定，作为例外，行政机关及其执法人员可以当场收缴行政处罚罚款，但在什么情况下，当事人有权拒绝交纳罚款__ A．依法给予20元以下的罚款处罚的 B．不当场收缴事后难以执行的

C．不出具省、自治区、直辖市财政部门统一制发的罚款收据的 D．不适用听证程序作出罚款处罚决定的

2、中央银行资产负债表中资产方主要项目包括__。A．政府债券 B．流通中货币 C．再贴现及放款 D．外汇、黄金储备

3、下列关于产品责任的表述中哪些是正确的__ A．缺陷产品的生产者应对因该产品造成的他人人身、财产损害承担无过错责任 B．缺陷产品造成他人人身、财产损害的，该产品的销售者和生产者承担连带责任

C．因缺陷产品造成损害要求赔偿的诉讼时效为1年

D．销售者不能指明缺陷产品的生产者也不能指明其供货者的，应承担赔偿责任

4、巴金的“爱情三部曲”包括的作品是__。A．《雾》 B．《雨》 C．《火》 D．《电》

5、改革开放以来，我国学者对货币需求模型进行了重新构造，认为社会公众的货币需求应包括__。A．货币的交易需求 B．货币的预防需求 C．货币的投资需求 D．货币的生产需求

6、山西某县根据当地地处高寒山区的实际，大规模实施退耕还林，改善了当地生态环境，增加了农民收入，促进了该县经济的发展。该县的这一做法__。A．体现了矛盾的普遍性原理 B．做到了具体问题具体分析 C．抓住了矛盾的主要方面 D．坚持了两分法、两点论

7、以下哪些属于计算机软维护______。A．安上监控软件，防杀病毒 B．防止不明邮件接收

C．为机房提供合适的内环境 D．不用盗版软件

8、技术改造贷款归还的资金来源有__。A．折旧基金 B．新增利润

C．生产发展基金 D．应缴税金 E．奖励基金

9、关于会计核算的一般要求，下列说法中，不正确的是__。

A．各单位必须根据实际发生的经济业务事项进行会计核算，编制财务会计报告 B．各单位必须按照国家统一的会计制度的要求设置会计科目和账户，进行复式记账

C．使用电子计算机进行会计核算的，其软件及其生成的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，也必须符合国家统一的会计制度的规定 D．在民族自治地区，会计记录使用当地通用的一种民族文字即可

10、简述以划拨方式取得土地使用权的房地产转让必须具备的条件。

11、信用合作社作为群众性互助合作组织，其借款主要用于解决成员的资金需要，而它的主要资金来源的途径是__。A．国家拨付资金 B．社会集资

C．合作社成员交纳的股金 D．吸收的存款 E．公积金

12、某注册会计师负责对M公司2008财务报表进行审计。在对与虚假销售有关的舞弊风险进行评估后，该注册会计师决定增加审计程序的不可预测性。下列审计程序中，通常能够达到这一目的的有[ ] A．对账面金额较小的存货实施监盘程序 B．不预先通知存货监盘地点

C．对销货交易的具体条款进行函证 D．选取不同的地点实施审计程序

13、甲公司与乙公司签订买卖合同。合同约定：乙公司最迟在1999年6月1日前，向甲公司交付1万米防雨帆布。至6月10日，虽经甲公司多次催要，但乙公司仍未向甲公司交付，6月12日甲公司所在地A市普降暴雨，甲公司因缺乏足够的防雨器材，致使甲公司堆在露天货场的货物淋湿损失5万元。乙提出防雨帆布，最快也要6月25日送到，请甲公司将露天堆放的货物全部存放在仓库中，甲公司认为近日不会有雨，而未加理睬，6月20日，A市又降暴雨，致甲公司货物损失10万元，下列陈述正确的是__。A．乙公司应向甲公司赔偿15万元 B．乙公司应向甲公司赔偿5万元

C．设甲公司依乙公司建议，将露天堆放货物移送仓库，花费人工费2000元，则该项费用应由甲公司承担

D．在上述C项中，2000元人工费应由甲、乙两公司共同承担

14、某企业采用“先进先出法”计算发出存货成本，期初某种库存材料数量为100件，单位成本为800元；本月购入200件，单位成本为900元；本月领用250件，则存货发出成本为__。A．215000元 B．160000元 C．230000元 D．200000元

15、黑土公司获得一种新型药品制造方法的发明专利权后，发现市场上有大量白云公司制造的该种新型药品出售，遂向法院起诉要求白云公司停止侵权并赔偿损失。依据新修改《专利法》规定，下列哪一说法是错误的__ A．所有基层法院均无该案管辖权

B．黑土公司不应当承担被告的药品制造方法与专利方法相同的证明责任

C．白云公司如能证明自己实施的技术属于现有技术，法院应告知白云公司另行提起专利无效宣告程序

D．如侵犯专利权成立，即使没有证据确定损害赔偿数额，黑土公司仍可获得一万元以上100万元以下的赔偿额

16、下列情形不适用死刑的有（）。A．审判的时候怀孕的妇女

B．羁押受审期间已自然流产的妇女 C．被羁押之前人工流产的妇女 D．犯罪时不满18周岁的人

17、权利质押合同自何时生效

18、下面关于Excel 2000叙述错误的是______。

A．Excel 2000的单元格用字母表示列，用数字表示行

B．每一个单元格内容长度有最大限制，单元格可显示全部内容 C．每个工作表的最后一列的列标是Ⅳ

D．单元格有许多，但当前单元格只能有一个

19、真理和谬误互相贯通的含义是指__ A．真理就是谬误

B．在一定条件下可以相互转化 C．二者没有确定的界限 D．真理中包含着谬误

20、行政案件的审判权由__独立行使。A．人民法院 B．审判员 C．合议庭

D．审判委员会

21、根据修订后的《中国人民银行法》规定，下列属于中国人民银行的监管对象的是__。

A．监管工商信贷业务 B．监管黄金

C．监管银行业金融机构 D．监管银行间债券市场

E．监管银行间同业拆借市场

22、注册会计师判断审计证据是否充分、适当，应当考虑下列主要因素__。A．审计风险

B．具体审计项目的重要程度

C．注册会计师及其业务助理人员的审计经验 D．审计过程中是否发现错误或舞弊

23、PowerPoint中，以下可以插入幻灯片中的有______。A．声音 B．文本 C．图片 D．动画

24、下列关于接受捐赠的固定资产说法正确的是[ ] A．捐赠方提供凭证的，按凭证金额入账

B．捐赠方提供凭证的，按凭证金额加相关费用入账

C．捐赠方没有提供凭证的，存在活跃市场，按市场估价相关税费入账 D．捐赠方没有提供凭证的，不存在活要市场，按预计未来现金流量入账 E．捐赠方没有提供凭证，按估值入账

25、振华修理厂为增值税一般纳税人。本期购买原材料，购买价格为20000元，增值税为3400元，入库前发生的挑选整理费用为900元,。该批原材料的入账价值为__元。A．22500 B．23400 C．24100 D．20900

基础合同 篇7

第一条：工程概况

1.1 工程名称：

1.2 工程地址：

1.3 施工内容; 装修预算书中的全部工程项目和内容;

1.4 委托方式：( )包工包料;( )包工部分包料;( )包工不包料;

1.5 开工日期： 年 月 日;

1.6 竣工日期： 年 月 日。

第二条：工程家装工地施工合同范本价款

2.1工程家装工地施工合同范本预算价款为 元人民币(以工程预算书价格为准)。

2.2工程家装工地施工合同范本结算价款,由工程预算书中工程项目单价及装修工程实际工程量合计,和装修工程增减工程项目及价格组成。工程竣工后进行结算。

第三条：工 程 监 理

3.1装修工程监理，由甲方与监理公司另行签定《工程监理家装工地施工合同范本》。

3.2委托 监理单位进行装修工程监理，监理单位任命 为总监理工程师，其职责在监 理家装工地施工合同范本中应明确，并将家装工地施工合同范本副本交乙方 份。

3.3乙方施工人员必须配合甲方委托的监理工程师的工作，对工程质量进行严格把关。

第四条 施工图纸

4.1甲方按照装修设计家装工地施工合同范本中提交的设计图纸，提交施工图纸给乙方。

第五条 甲方责任及义务

5.1 提供确认图纸和 原始水电线路图纸;

5.2 腾空或部分腾空需装修的房屋，清除影响施工障碍物;

5.3 办理物业管理相关手续，通水通电;

5.4 协调有关部门做好通道、电梯、消防设备等公共设施的使用和保护;

第六条 乙方责任及义务

6.1 按照施工图纸或作法说明，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。

6.2. 提供所需材料清单(含规格、数量)和材料进场时间表;

6.3 提供施工人员名单及上岗证复印件;

6.4 指派 为乙方驻工地代表，负责家装工地施工合同范本履行，按要求组织施工，保质、保量，按期完成施工任务。

6.5. 严格执行施工规范，安全操作规程，防火安全规定，环境保护规定;严格按照图纸及施工方案进行施工，做好各项质量检查记录，参加竣工验收，编制工程结算。

第八条 工期约定及延误

8.1 公休日工期照旧，重要的节假日经协商放假时，工期顺延。

8.3如因甲方提供材料延误或中间工程验收不及时产生停工和误工，竣工时间顺延。

8.4 如非甲、乙双方原因的停电、停水及不可抗力因素影响导致停工，按累计时间核算，八小时为一个工作日，竣工时间依累计工作日向后顺延。

第九条 工程质量与验收的约定

9.1 经甲方、乙方及监理工程师协商，并一致同意，分以下阶段验收;

9.2 工程验收依据本工程施工设计图纸、设计说明、设计变更签证;

9.3 工程验收依据相关法规和标准为国家《建筑装饰装修工程质量验收规范》(gb50210-xx)、《住宅装饰装修工程施工规范》(gb50327-xx)和深圳市建设局《深圳市家庭装饰装修工程质量验收标准》;

9.4 验收合格项目，双方签字确认;不合格项目限期整改，另行验收，直至合格为止;

第十条：工程支付款

10.1 经双方协商，以如下第 条方式支付工程款：

10.2 支付方式:

10.2.1 甲方按预算金额分四期支付工程款

第十一条 保修条款

11.1 保修前提条件为竣工验收合格和甲方付清尾款;

11.2 保修范围为乙方施工的工程项目;

11.3 施工质量问题和乙方提供材料原因造成的损坏，由乙方保修;

11.4 由于甲方提供的材料质量问题、人为造成的损坏和不可避免因素造成的损坏不于保修;

11.5 隐蔽工程保修期限为5年，其他项目保修期为1年，保修期内免收材料与人工费。

第十二条 违约责任

12.1 因乙方原因延迟工期，每日按工程预算价款1%或 元(人民币)罚款并支付对方;

12.2 因甲方原因延迟工期，每日按工程预算价款1%或 元(人民币)罚款并支付对方;

12.3因工程质量原因返工属违约，根据违约责任按返工材料和人工费用金额的15%支付对方违约金;

12.4 双方由于设计问题意见不同造成停工误工，延误工期不以违约论处;

12.5 家装工地施工合同范本履行期间，任何一方提出解除家装工地施工合同范本方，应向对方按家装工地施工合同范本预算总价款的10%支付违约金。

第十三条 家装工地施工合同范本争议及解决

13.1本家装工地施工合同范本在履行中发生争议，由当事人双方争议协商解决;协商不成，按照下列第 种方式解决：

(一)提交 仲裁委员会仲裁;

(二)依法向人民法院起诉。

第十四条 家装工地施工合同范本变更、终止与失效

14.1 任何一方需变更家装工地施工合同范本的内容，应以书面方式提出，经双方协商一致后签订补充协议;

14.2 任何一方提出终止家装工地施工合同范本，应以书面方式提出，在双方协商同意后进行工程清算，订立终止家装工地施工合同范本协议书后，可视为本家装工地施工合同范本解除，提出家装工地施工合同范本终止一方应以违约责任进行赔偿;

第十五条 家装工地施工合同范本生效

15.1 本家装工地施工合同范本经双方签字或盖章之日起生效，履行完成后自动终止;

15.2 补充协议与本家装工地施工合同范本具有同等的法律效力;

15.3 本家装工地施工合同范本一式 份，甲乙双方各执 份。

甲方(盖章)： 乙方(盖章)

法定代表人： 法定代表人：

单 位 地 址： 单 位 地址：

电 话： 电 话：

年 月 日 年 月 日

基础合同 篇8

建筑施工基础承包合同

一、合同的目的和范围

本合同是建筑施工方与承包方之间的基础承包合同，旨在规范双方的权利和义务，确保工程的顺利进行和安全交付。本合同适用于涉及建筑基础施工的所有工程。

二、合同条款

1. 建筑工程施工基本内容

承包方应根据双方协商和施工图纸要求，完成建筑施工的土基础、水泥基础、墙体、地面、地下管道、电气装置、环保等基础设施工作。施工过程中，承包方应确保工程质量，积极采取措施保证工程安全。

2. 施工期限

工程施工期限为_____个月/天（具体工程施工期限双方协商）。承包方应根据施工图纸上的要求，按期完成各项工作，并提前做好施工计划，保证工程进度。

3. 工程质量标准

承包方必须按照国家、地方规定严格执行施工标准和质量要求，保证施工质量。各项工程质量指标应符合建筑质量检测标准，特别是重要结构和安全设施质量，应保证符合国家标准，不能存在问题。

4. 支付方式

本合同的支付方式为按进度支付，验收合格后即按照约定的进度支付工程款。承包方应及时向建筑方提供工程进度和完成情况报告，并配合建筑方开展审查和验收工作。

5. 工程变更和索赔

在工程进行过程中，若需要进行规模和要求的变更，应严格按照程序进行，由双方协商进行补充合同签署，否则将视为无效。若因承包方原因，引起施工延误，建筑方有权要求承包方进行赔偿。

6. 合同履行保证

承包方应严格执行合同，并按时完成各项工作。若承包方未能按照合同规定履行，建筑方有权提出协商 或要求追究承包方责任。同时，承包方也有权要求建筑方按照合同履行，完成支付义务。

7. 不可抗力条款

如果发生自然灾害、政治事件、恐怖活动等导致无法继续施工的情况，双方可以协商解决相应问题。

8. 合同争议解决

如果在合同履行过程中，发生争议，双方应首先通过协商解决，若无法解决，则可适用法律的下列条款，由中华人民共和国有关部门进行仲裁。

三、合同生效

本合同自双方签署之日起生效，具有法律效力。

四、合同解除

1. 双方协商解除：只有在出现无法预料的情况下，影响工程施工，双方可以协商解除合同。

2. 合同违约：承包方如出现严重违约行为，建筑方有权解除合同并要求赔偿。

3. 法院判决：若因合同履行出现争议，建筑方有权向法院提出起诉，通过法院判决解除合同。

五、合同附件

1. 工程计划

2. 工程图纸

3. 工程施工标准

4. 工程验收标准

5. 工程付款计划

以上内容是建筑施工基础承包合同的主要内容，合同内容可以根据具体情况进行相应调整和修改，以达到合同的有效执行和工程质量的保证。同时，双方在签订合同时应注重各项条款的详细说明，明确工程目标和责任义务，确保工程施工的稳定进行。

基础合同 篇9

建筑施工基础承包合同范本

一、甲方（委托方）

名称：__________，法定代表人：__________

地址：__________，电话：__________

统一社会信用代码/注册号：__________

二、乙方（承包方）

名称：__________，法定代表人：__________

地址：__________，电话：__________

统一社会信用代码/注册号：__________

三、合同基本内容

1. 项目名称：__________

2. 项目位置：__________

3. 承包范围：在约定期限内，按设计文件、施工图等文件要求，完成建筑施工基础工程的施工任务。

4. 工程价款：__________元

5. 工程期限：自________年__月__日起至________年__月__日止。

6. 施工时间：日历天。

7. 保修期：__________年。

8. 施工地点：__________

9. 工程监理单位：__________

10. 工程质量标准：按照国家质量标准执行。

四、施工条件的保证

1. 甲方应在承包合同生效后 __ 天内为乙方分批提供工程所需的施工资料、图纸、资金、材料等相应保障，以保证乙方顺利施工。

2. 在施工期间，甲方应协助乙方对工程现场提供必要的办公、生活及施工所需的地方。乙方在施工期间，应该注意现场环保，保证环境卫生整洁。

3. 在施工过程中如遇地质灾害，如泥石流、山体滑坡等自然灾害，甲方可根据工程量的不同做出相应费用的补贴，因甲方的原因造成的损坏需乙方自行承担。

4. 在承包过程中，甲方应保证施工地面的平坦整洁，如发现与同等工程量区域不匹配，应及时进行沉降或加深地基（浅基坑），以保证建筑的稳定。

5. 乙方在承包过程中应保证工期的准确性，如遇特殊情况，必须提前5天或通过甲方协商才可以扩大或缩短时间。

6. 在施工工程末期，乙方应送验收标准已经外墙清洗、开楼装式干燥保养环保等相应的工作。

五、收款条款

1. 工程质量和工程进度的验收，符合国家规定和土建课外部标准，并得到工程监理单位认可的，方可进入收款程序。

2. 乙方每完成一定数量的工作时，乙方应通知甲方安排监理单位进行验收，验收后提交相应证书后方可进入下一收款阶段。

3. 合同价款分某几个阶段付款，每期款项应在验收后__日内支付，具体阶段、支付比例及时间由甲乙双方在签订合同时商定，并列入合同附件。

六、合同变更和解释

1. 甲、乙双方在执行本合同过程中如有其他事宜，需经共同协商，经双方签字盖章的书面协议一致后生效，如不能达成一致，则按照法律程序解决。

2. 本合同如分件以便各方管理，各份具有同等法律效力。

3. 本合同如无明确表示，适用相关法律的规定。

4. 本合同所附表格、附件，均构成本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

七、合同解除及争议解决方法

1. 甲、乙双方在履行本合同中如不能正常履行该合同，任何一方可书面通知另一方解除本合同，并依照本合同签定时的规定处理。

2. 在履行合作过程中如发生纠纷，乙方有权向有关仲裁机构申请仲裁，双方履行仲裁裁定。仲裁费用由败诉方承担。

八、合同生效

1. 本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，自签订之日起生效。

2. 本合同未尽事宜，经乙、甲双方协商，在合同约定区之内，补充、修改并签定书面协议，具有合同效力。

3. 本合同以中文签订，中英文不一致的，以中文为准。

甲方：（盖章） 乙方：（盖章）

签字： 签字：

日期： 日期：

基础合同 篇10

经甲乙双方友好协商,甲方同意将陕西警官职业学院新校区图书馆项目土方开挖施工工程发包给乙方,为明确双方责任，确保按时、按质完成该项工程基础土方开挖施工任务,按照有关规定,结合本工程的具体情况,在平等、互惠、自愿的前提上,双方达成如下协议：

一、 工程概况：

工程名称：陕西警官职业学院新校区图书馆土方开挖工程 工程地点：西安市北郊草滩大道以东，河滨路以西，留园路以北， 央湖北路以南。

工程承包范围：

在甲方指定的项目位置,甲方提供开挖土方的范围,由乙方开挖,项目范围内符合甲方图纸要求的土方含承台土方,包括土方开挖、运输、堆放、平整(不包含人工平整)。

二、 质量标准：

1、土方开挖工程均按设计要求及建筑工程施工验收规范验收达到合格标准。

2、按照甲方现场管理人员要求进行施工。

3、中间工序验收必须达到合格标准。

三、 合同工期：

工期从9月18日至 月 日。

四、 结算方式：

开挖及处置堆放每立方米土方叁拾元整：(包含土方运输及处置堆放场地)一次性发包(不含税收)工程量以开挖图纸结合实际放坡以双方现场实测核定为准。乙方应在分包工程全部完成7日内.持甲方验收资料向甲方负责人申报完成,甲方负责人确认验收达到合格后视为完工.

五、 付款方式;

在土方工程全部竣工，甲方负责人确认验收达到合格后15天内付清乙方工程款。

六、 安全施工：

按国家有关法律、法规、安全施工规范要求，乙方做到安全文明施工,清理现场及道路抛洒土,冲洗道路等。在施工过程中发生的任何工程质量事故和人身安全事故由此造成的一切经济损失及法律责任均由乙方自负。乙方应无条件按甲方确定的质量要求与安全文明施工要求施工,保持现场街道卫生整洁。

基础合同 篇11

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方将金地一期1#楼基础土方开挖工程承包给乙方。为了保证本工程土方开挖的顺利进行，明确甲乙双方的权利和义务，甲乙双方就土方开挖事项协商一致，特订立本施工承包合同，以资共同遵守。

承包方式：包人工费、设备费、机械费，人工、机械、设备进出场费，工器具使用费， 临时设施费，安全、文明施工措施费，包工期、包验收。

按施工现场现有的自然地面、地形、地貌、现有自然状况及周围环境为准，从乙方进场开始，包括挖土、运土、放坡、基础坡道、塔吊基础、槽底标高及基槽尺寸测量控制，包括推土机推土、堆土等全部施工内容。施工完成后达到场地平整，基槽验收合格，可进入下一施工程序为止。其承包范围内主要工作内容及施工要求如下：

1. 本工程定位轴线由甲方负责，乙方负责提供具有一定技术能力和施工经验的工作人员，配合现场技术人员的工作，并撒出灰线;在土方开挖过程中，对已经损坏的灰线要及时补撒，保证开槽全过程中灰线清楚可见。其小线、石灰及乙方用工包括在承包范围内。

2. 根据1#楼地质勘察报告显示在约-2.5—-3米处有约1米厚细砂层，开挖时注意塌方，单独装车，单独堆放。土方(细砂)需运至南侧围墙处，(康欣园)土堆边距围墙2米，集中堆放，堆土高度不小于5米;开挖过程中乙方设专人指挥现场，按甲方要求卸土、堆土。堆土用机械、人工包括在承包方承包范围内。

3. 甲方提供本工程现场±0.00标高位置;乙方技术人员负责抄平、槽底标高及基槽尺寸控制测量，保证槽底标高正确，甲方技术人员随时对槽底标高进行抽查复测，达不到要求必须修复，直至合格方可进行下一步施工程序为止;西侧护坡桩土人工配合机械，不得损坏护坡桩;其费用全部包括在乙方的承包范围内。

4. 乙方必须按甲方安排的挖土计划进行，设专人组织现场的挖土、卸土、堆土，解决、处理施工过程中的相关事务，按甲方要求的卸土地点、卸土顺序进行，服从甲方现场代表及监理的指挥与安排。

5. 包括因天气变化，现场运土道路需要修整方能进行的相关费用。

6. 甲方负责提供现场电源、水源接入点，施工如需临时用电，其费用由乙方承担。其它临时设费及生产、职工生活费用均由乙方承担。

7. 土方如有外运，土方在道路上的遗洒、破坏、污染、扬尘等事宜以及引发的一切经济与安全责任、发生的一切费用由乙方承担。

按甲方提供的土方开挖计划施工，包括槽底宽度、坡度、槽底标高，边沟排水方案等;施工完成后甲方组织包括甲方、监理、乙方、桩基施工单位负责人，对基槽进行联合检查验收合格，至可进入下一施工程序为准。

由于甲方原因及天气变化，造成工期延误必须办理延误确认手续，工期顺延不计费 用，除此之外甲方不承担因此引发的任何经济损失，此费用由乙方自身承担。

基础合同 篇12

维修工程施工合同

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》等有关法律法规的规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方在遵循自愿、平等、公平、诚信的基础上，经双方协商一致，签订本合同。

第一条

工程概况

一、工程名称：维修加工物流园大门

二、工程地点：南环路加气站对面

第二条

工程范围

乙方承包的工程范围：焊物流园大门

第三条

承包方式

承包方式：包工包料

第四条

合同工期

一、本合同工期为四个工作日，自乙方进场之日起计算。

第五条

工程价款

（一）工程价款（含税）为：伍仟肆佰元整（大写）、（小写）￥5400元。

第六条

工程价款支付

整个工程按以上“工程范围”的内容全部完成经交工验收合格后一次性付清该工程款。

第七条、涉及隐蔽工程的，在工程隐蔽前，乙方应当通知甲方到场验收。验收不合格的，乙方应整改后重新验收。

第八条

验收

一、工程完工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知日内组织甲乙双方共同验收。

第九条

质量保修

一、乙方负责该区域内施工期内的保修，确保平整牢固，乙方并作出质量保修承诺。

二、保修期间，符合保修条件的，乙方均应当在接到甲方发出的书面保修通知后在限定时间内维修破坏的路面。

第十条

争议解决方式

双方发生争议的，可协商解决，或向有关部门申请调解。

甲

方：

乙

方：

签订时间：2019年12月19日

基础合同汇总

作为一个读者，我觉得“基础合同”是众多文章中的精品。希望您能从这篇文章中得到所需的知识或收获。在我们的日常生活中，许多事物都需要通过合同来保护。在签订合同时，我们需要核实确认对方当事人的身份和资格。

基础合同 篇1

发包方：(以下简称甲方)

承包方： (以下简称乙方)

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条

一、工程概况

1. 工程名称：

2. 工程地点：

3. 工程范围：

① V型滤池、机修间仓库、鼓风机房及变配电间、综合楼、消毒池及二沉池所有灌注桩(详见施工图)。

② 上述范围内的工程，因设计变更、业主或甲方原因发生增减甚至取消时，乙方无条件服从。

③ 乙方在施工中因安全、质量、进度等不能满足甲方要求时，甲方有权对其所承担的工程范围进行调整，乙方应无条件服从并承担由此造成的损失及增加的费用。

4. 工作内容：成孔、沉管、钢筋笼制安、混凝土浇筑、拔管等完成灌注桩的所有工作程序。

第二条 工期要求

2.1 合同工程工期：20日历天(开工日期：20xx年4月17日，竣工日期：20xx年5月6日)。

2.2 若乙方未能按合同规定的日期完工，则视为乙方违约，应向甲方交纳逾期完工违约金，逾期完工违约金30000元/天，累计逾期违约金额不超过本项目价格的10%。提前完工奖励10000/天，累计奖金不超过本项目价格的10%。

第三条 合同价格、验工计价及支付

3.1合同价格：综合单价310.00元/m。

合同价格已包含为实施和完成本合同工程及其缺陷修复所需的全部临时(生产、生活)工程及设施、队伍调迁、安全文明施工及环境保护、交通组织、转换及协调、劳务、材料、

3.2 乙方在施工和生产生活过程中发生的水电费，以供水、供电部门的收费为依据，再加水损、变损、线损后从乙方工程款中扣除。

3.3 结算工程价款=经甲方审核工程量×综合单价-乙方应承担的款项 (如甲方代支付费用水电费、业主、监理工程师和甲方项目部的罚款等费用)。

3.4 验工计价：乙方在工程完工后，按甲方要求提交一式四份工程量验工计价申报表，经甲方工程管理、安全、质量、试验、计划、物资、财务等部门审核后，办理计量计价手续。

3.5工程款支付：工程完工后按设计计量结算工程价款的70%进行支付，同时扣除应由乙方承担的各种费用(甲方代缴的水电费用，材料预付款，业主、监理工程师和甲方项目部的罚款等一切费用);剩余30%作为部分质量保证金在甲方主体工程完工经验收无质量问题后(最迟不晚于20xx年10月30日)一次性支付，保证金不计利息。

工程款支付方式：银行转账。结算时乙方必须向甲方提供相关票据。

第四条 质量与验收

4.1 质量目标：达到设计及规范要求。

4.2 乙方必须按本工程项目业主提供的施工技术规范、施工图及技术资料、文件，精心组织施工，加强质量控制，确保工程质量，按时完成本合同工程及其缺陷的修复，执行质量责任终身制的规定。

4.3 基础施工、隐蔽工程及中间验收由乙方做好施工日志，自检合格后，及时通知甲方检查验收，甲方会同监理工程师验收合格并签字后，方可进行下一道工序的施工。若验收不合格，乙方须在甲方或监理工程师规定的时间内予以返工，重新验收，返工费用由乙方自行承担。

4.4 乙方未能按施工规范、施工图纸、质量标准进行施工时，甲方有权责令乙方整改或返工重做，整改或返工重做所需费用均由乙方承担并承担由此造成的一切经济损失和责任。

第五条 安全、文明、环保施工

5.1 安全目标：树立安全第一、预防为主的指导思想，杜绝重伤及死亡以上的安全事

5.2乙方须遵守《中华人民共和国安全生产法》和《建设工程安全生产管理条例》及地方政府、行业部门、业主、监理和甲方的安全生产有关规定，认真落实安全生产责任制，必须按甲方有关规定配备专职安全员，注重施工现场作业安全，严格控制施工现场的重大危险源，严格按照安全标准组织施工，随时接受甲方及监理的监督检查。

5.3乙方生产管理人员在工程开工前必须组织学习国家有关安全生产的法律法规，学习本工程内容要求的各项安全规程和管理规定，并对生产作业人员进行安全教育培训，学习安全操作和工程安全管理措施。组织全体人员进行安全考试，考试合格者方能上岗作业。特殊工种要经过专业培训，持证上岗。开工前乙方应编制专项施工方案，并进行施工安全技术交底，形成资料报项目部存档。

5.4 为保障施工人员和工程周边群众的安全，乙方必须在道口、便道路口、弃碴场设置照明和防护设施，并派专人看守，严禁非施工人员进入或误入施工区。若因没有设置或设置不当、管理不严或不按规程施工而发生安全事故，乙方应承担由此而造成的一切经济损失，并承担全部责任。

5.5甲方若在安全质量检查中发现乙方违章作业，冒险蛮干，存在事故隐患时，将以书面形式责令乙方限期改正。在规定的时间内，乙方若仍不改正，甲方有权责令停工，并可对乙方处以1000元以上5000元以下的违约处罚(具体处罚标准按项目部的相关管理办法执行)，直至解除合同，由此造成的一切后果由乙方自行承担。

5.6 乙方必须严格按制度对生产和生活用电、用火严格管理，完善安全防护措施和设施，防止触电、火灾等事故发生。由于乙方过失引发事故，造成甲方或第三方损失，乙方应予赔偿。

5.7 乙方发生安全事故或者发生不可抗力事件后应及时报告甲方，并及时对事故进行妥善处理。甲方有义务对乙方处理事故的方法和程序进行指导，但这并不意味可减轻或免除乙方应承担的责任。

5.8乙方在整个施工期间要为其工作人员提供必要的安全防护和劳动保护用品，并进行人身保险。乙方招(聘)用人员施工中发生伤病(含职业病)、残、亡，由乙方按劳动保险条例、工伤管理保险办法等国家有关规定办理(包括工伤治疗后的安置及善后工作)，并承担全部费用。

5.9环境保护目标：做到不污染、不破坏生态环境。

5.10 乙方必须遵守国家有关环境保护的法律法规和地方政府规章，遵守业主环境保

护规定，按照甲方环境管理目标和要求，采取必要措施，做好环境保护工作。 乙方自行承担施工中违反环保规定造成的后果。

5.11 乙方应加强现场管理，遵章守纪，文明施工。若现场存在脏、乱、差等现象，甲方将以书面形式责令乙方限期改正。在规定的时间内，若乙方仍拒不整改，甲方有权责令停工，并可对乙方进行违约处罚(处罚标准按项目部相关管理办法或强制性通知执行)，直至解除合同，由此造成的一切后果由乙方自行承担。

第七条 双方责任

7.1甲方责任

7.1.1 按照施工进度要求交付施工图设计文件，负责技术交底、现场交桩工作。

7.1.2 开工前，向乙方提供水准基点和线路控制桩资料。

7.1.3 发生设计变更时，及时通知乙方。

7.1.4 对乙方施工进度、安全、质量、环境保护等工作进行指导和监督;不定期复核线路方向、结构物位置、高程等。

7.1.5 监督检查乙方施工期间和工程结束时，民工工资发放情况和材料等外欠款项的支付情况。

7.1.6 按合同约定及时向乙方进行工程进度款的结算和支付。

7.1.7 由于施工现场附近村民阻工等原因造成工期延误，合同工期相应顺延。

7.2乙方责任

7.2.1除合同另有约定外，负责施工所需生产、生活设施(包括供电、供水及所有施工用临时建筑和设施);乙方自备发电设备，保证施工现场不因临时停电而暂停施工，自备发电设备费用乙方自行承担。

7.2.2按甲方提供的设计文件、施工图纸、技术规范、规程和技术标准科学组织施工，保证施工安全和工程质量，确保按合同工期完工;对不合格桩重打，直至到达合格标准，并承担相应费用。

7.2.3施工过程中，按规定及时报送质量评定等各类工程管理资料，并承担报送资料不及时、不真实、不齐全造成的后果。

7.2.4服从甲方、监理工程师、项目部和业主代表的监督、检查和管理，遵章守纪，文明施工;严格遵守甲方现场制定的各项规章制度。

7.2.5按规范要求提供钢筋等原材料出厂合格证、质量检验报告、原材料检验报告，并积极配合甲方、监理工程师和业主对工程进行复测、试验和检测。

7.2.6当现场实际情况与设计图纸不符时，及时向甲方报告，待甲方和监理工程师报批确认方案后，按批准方案实施。

7.2.7及时、足额支付民工工资，不得拖欠。民工工资由乙方造表确认并经甲方核实后，由甲方监督发放，若乙方原因导致拖欠民工工资造成不良影响及后果，甲方对乙方处以拖欠金额 贰倍 的罚款并在乙方工程款中扣除。

7.2.8配备足够的专业技术人员，保证合同工程施工所需现场技术管理工作，归档保存质检和其他施工技术资料，整理并编制，按规定及时移交给甲方。

7.2.9乙方委派 为现场负责人，其在工程施工过程中发生的一系列活动如资金拨付，票据，计量资料签字等与合同签订人具有同等的法律效力。

7.2.10乙方须搞好安全、文明施工，若乙方在安全、文明施工方面不作为，甲方可代行实施，发生的费用由乙方承担。

7.2.11工程交验后，清理场地，清除建筑垃圾，在甲方规定时间内撤出现场。在合同工程正式移交之前，承担工程的维护和照管责任。在合同工程未交工验收前工程结构若有损坏，乙方应负责及时、无偿修复。

7.2.12乙方的劳动用工管理必须做到如下几点：

①乙方所有务工人员必须携带身份证等有效证件，乙方必须在务工人员进场前对每名员工进行体检并与之签订劳动用工合同，造具名册后将身份证复印件、体检报告和劳动用工合同复印件交甲方备案，否则甲方将按5000元/人·次进行处罚。

②乙方严禁招用未满十六周岁的童工和年满60岁的工人，严禁安排未满十八岁的未成年人从事国家规定禁忌的工作。特殊工种作业人员必须持证上岗。

第八条 乙方须缴纳的保证金

8.1履约及安全保证金：乙方在签订本合同前应向甲方缴纳10万元的履约及安全保证金。该保证金在乙方按合同约定实施完全部合同工程，未发生合同违约责任和重伤以上事故及纠纷，工程质量经甲方验收合格后，甲方一次性无息退还;若因乙方原因导致工程不能顺利实施完毕或对甲方造成损失，甲方将从履约现金保证金及暂扣履约保证金中扣抵损失。施工中发生重伤事故，在保证金中扣罚5万元/人次，发生死亡事故扣除10万元。

第九条 争议、违约解决办法

9.1 争议：合同执行中若发生争议，双方应本着互谅互让、平等互利原则友好协商。协商不成，双方同意向甲方公司所在地人民法院提起诉讼。

9.2 违约：乙方工程进度达不到甲方工期要求，或施工质量达不到项目业主要求标准，

第十条 附则

本合同工程严禁转包和违法分包。

本合同未尽事宜，双方另行协商解决。本合同一式五份，甲方执三份，乙方执两份。自双方代表签章之日起生效，至工程主体工程完工，并结清所有款项后失效。

甲 方：(盖章) 代 表：

乙方： (盖章) ：

日期：

基础合同 篇2

甲方：_____________________

乙方：_____________________

兹_____________(以下简称甲方)委托__________电力设备有限公司(以下简称乙方)进行机房噪音控制工程。经双方友好协商达成具体条款如下：

一、工程依据和技术指标

1.发电机组型号：_____________ ;冷却方式：_____________;台数：_____________。

2.技术指标

根据(《国家城市区域环境噪声标准》GB3096-93)和《工业企业厂界噪声控制标准》噪声等效声级：_______db(A)。

评价点位置：__________________________________________

所属区域：____________________________________________

噪声标准：白天________db(A);晚上________db(A)。

注:1.如果背景噪声级超过此治理标准规定的指标时则以背景噪声为允许值。2.根据GB3096-93规定,测量点选在受影响者的居住或工作建筑物外1米,传声器高于地面1.2米以上的噪声影响敏感处(例如窗外1米处)。

二、噪音治理要求

1.噪音治理措施应当经济、有效、可靠，外表整齐美观。

2.噪音治理措施，不影响机组操作、维护、并应使得机房内有充足的新鲜空气进气量，以保证发电机正常运行。

三、噪音治理措施

采用机房全封闭，隔离噪声源方式。合理设计机房进风消音道和柴油机排气消音器。对机房内部作吸声处理以减小噪声扩散和减小室内混响声。具体治理项目见施工图和报价表。

四、承接方式

乙方承接甲方柴油发电机的噪声治理技术工程服务，承包整个工程所需材料、设备及人工安装费用。

五、完成期限

在合同签定，乙方收到第一期款五天内运料进场施工，整个噪音控制工程在________天内完成交付验收使用。

六、施工条件及协作事项

________________________________________。

七、工程费用及支付办法

总工程费用为：________________

付款方式：合同签定时交付定金________;主材料进场后付________;工程完工后________天内付清余款。

八、其它

1.若甲方无故不按时按额交付工程款，则乙方有权向甲方收取每天按工程总额_____%的滞纳金。

2.在合同履行、工程施工过程中，如有异议，双方应本着保证工程质量，保证使用要求及施工过度的原则，协商解决。

3.本合同一式两份，甲乙方双方各执一份。一经签订，起法律效力。未尽事宜，双方友好协商解决，如遇双方未能解决则由乙方所在地法院仲裁。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

______年______月____日______年______月____日

基础合同 篇3

建设项目：_________

借款单位：_________主管部门：_________

贷款人：_________借款人：_________

根据国家有关规定和“ _________《基本建设贷款办法》，借款人向贷款人申请基本建设贷款，贷款人经审核同意。为明确双方责任，恪守信用，特签订本合同，相互遵守。

第一条借款人应向贷款人借款人民币（大写）人民币________万元。对于_________，预计年缴款为：

____________年_________万元；

____________年_________万元。

实际年付以国家批准的年度投资计划和上级银行下达的信贷计划为准。

第二条借款人承诺以国家规定的还款资金偿还自____________日至____________日的所有贷款。全年分期还款计划为：

____________年_________万元；

____________年_________万元。

第三条贷款利息：按年利率_________%计算，按季计算，复利。借款人未按本合同约定的年度分期还款计划还款的，作为逾期处理，收取30%的利息。在本合同有效期内，如国家利率发生变化，本合同的贷款利率也会相应调整。

第四条偿还贷款的资金来源由双方按照国家有关规定约定：_________。

借款人应当提供担保以抵押或第三方担保的形式偿还贷款本息。 （或保修）协议作为合同的附件。

第五条贷款到期后，借款人不能按时还款的，由担保单位代为还款。借款人或者保证人应当从各项投资或者存款中扣除；以抵押方式提供担保的，可以将抵押财产变卖偿还贷款。

第六条 因国家调整方案、产品价格、税率、修订概算等需要变更合同条款时，双方应签订合同变更文件，如本合同不可分割的一部分。

第七条贷款人有权对贷款的使用情况进行检查和监督，了解借款人的经营管理、计划执行、财务活动、物资库存等情况。借款人应当提供相关统计数据，会计报表和信息。

借款人未按合同约定使用借款的，借款人有权收回部分借款，对已使用部分按原利率100%加息。

第八条 本合同自签订之日起生效，待贷款本息全部还清后到期。

第九条本合同一式三份，借款人一份，贷款人一份，担保单位一份，各一份。

借款人（印章）_________贷款人（印章）_________

法定代表人（签字）_________法定代表人（签字）_________

担保单位（印章）_________

法定代表人（签名）_________

>

基础合同 篇4

2018初级《经济法基础》知识点：劳动合同的履行与变更

导语：初级会计职称即助理会计师。担任助理会计师的基本条件是：掌握一般的财务会计基础理论和专业知识；熟悉并能正确执行有关的财经方针、政策和财务会计法规、制度。下面和小编来看看2018初级《经济法基础》知识点：劳动合同的履行与变更。希望对大家有所帮助。

【知识点】：劳动合同的履行、变更、解除和终止1. 劳动合同的履行(1)用人单位应当按照劳动合同约定和国家规定，向劳动者及时足额支付劳动报酬。【相关链接1】用人单位拖欠或者未足额支付劳动报酬的，劳动者可以依法向当地人民法院申请支付令，人民法院应当依法发出支付令。【相关链接2】用人单位未按照劳动合同的约定或者国家规定及时足额支付劳动者劳动报酬的，由劳动行政部门责令限期支付;逾期不支付的，责令用人单位按应付金额50%以上100%以下的标准向劳动者加付赔偿金。(2)用人单位应当严格执行劳动定额标准，不得强迫或者变相强迫劳动者加班。(3)劳动者拒绝用人单位管理人员违章指挥、强令冒险作业的，不视为违反劳动合同。【提示】劳动者对危害生命安全和身体健康的劳动条件，有权对用人单位提出批评、检举和控告。(4)用人单位变更名称、法定代表人、主要负责人或者投资人等事项，不影响劳动合同的履行。(5)用人单位发生合并或者分立等情况，原劳动合同继续有效，劳动合同由承继其权利和义务的用人单位继续履行。(6)劳动规章制度①合法合法有效的劳动规章制度是劳动合同的组成部分，对用人单位和劳动者均有法律约束力。②告知用人单位应当将直接涉及劳动者切身利益的规章制度和重大事项决定公示，或者告知劳动者。【提示】如果用人单位的规章制度未经公示或者未对劳动者告知，该规章制度对劳动者不生效。2. 劳动合同的变更(1)劳动合同的.变更是对原合同内容的修改、补充或者删减，而不是签订新的劳动合同。(2)用人单位与劳动者协商一致，可以变更劳动合同约定的内容。(3)变更劳动合同，应当采用书面形式。(4)变更劳动合同未采用书面形式，但“已经实际履行了”口头变更的劳动合同“超过1个月”，且变更后的劳动合同内容不违反法律、行政法规、国家政策以及公序良俗，当事人以未采用书面形式为由主张劳动合同变更无效的，人民法院不予支持。【例题·单选题】2014年10月，张某到甲公司工作。2015年11月，甲公司与张某口头商定将其月工资由原来的4500元提高至5400元。双方实际履行3个月后，甲公司法定代表人变更。新任法定代表人认为该劳动合同内容变更未采用书面形式，变更无效，决定仍按原每月4500元的标准向张某支付工资;张某表示异议，并最终提起诉讼。关于双方口头变更劳动合同效力的下列表述中，正确的是( )。A.双方口头变更劳动合同且实际履行已超过1个月，该劳动合同变更有效B.劳动合同变更在实际履行3个月期间有效，此后无效C.因双方未采取书面形式，该劳动合同变更无效D.双方口头变更劳动合同但实际履行未超过6个月，该劳动合同变更无效【答案】A【解析】变更劳动合同未采用书面形式，但已经实际履行了口头变更的劳动合同超过1个月，且变更后的劳动合同内容不违反法律、行政法规、国家政策以及公序良俗，当事人以未采用书面形式为由主张劳动合同变更无效的，人民法院不予支持。

基础合同 篇5

发包方，_________________(以下简称甲方)

承包方，_________________(以下简称乙方)

根据建筑安装工程承包合同条例及有关规定，结合本工程的具体情况，为明确双方权力和义务，保证工程质量和进度，确保工程顺利建设，双方协商一致，特签订合同，以资共同遵守。

一、工程概况，

1、工程名称，_________________

2、工程地点，_________________

3、工程范围，_________________

二、合同工期，_________________

三、承包及结算方式，

1、承包方式，包工包料，包质量、包施工机械及进出场费，包生产安全和文明施工。

2、结算方式，根据甲乙双方共同测量认定的实际强夯面积计算，承包单位为/㎡(含税)。

四、付款方式，乙方设备进场后甲方付进场费三万元，完成一半付五万元，全部完工后付拾万元，检测合格后一周内全部付清。

五、质量标准，

1、强夯地基达到设计承载力，P≥150kpa2、按设计要求和施工方精心组织施工，确保工程质量，质量检测由甲方指定具备国家授权资质的检测单位进行。

六、双方权利与义务，

甲方，

(1)指定为甲方现场代表，负责工程管理，质量监督及签证等相关工作。

(2)提供现场规划图纸、标高及设计院有关文件。

(3)提供施工水、电源等辅助工作。

(4)负责协调施工相关周边关系。

乙方，

(1)指定为乙方现场代表，负责现场管理，工程签证及与甲方的联络工作。

(2)精心组织施工，做好施工现场的全面管理工作。

(3)负责编制施工方案，确保工程按质按期完工。

(4)负责强夯地基检测中的机械配合。

(5)工程竣工后，20天内整理提交叁套完整的竣工资料。

七、本合同一式肆份，双方各执两份，同具法律效力。

八、未尽事宜，双方协商解决。

发包方(盖章)，_________________承包方(盖章)，_________________

法定代表人(签字)，_________________法定代表人(签字)，_________________

签订日期，_________________签订日期，_________________

基础合同 篇6

下面yjbys考试网小编为大家提供了国家司法考试经济法基础：垄断协议，仅供大家参考。

1、横向垄断协议——禁止具有竞争关系的经营者达成垄断协议

(1)固定或者变更商品价格：

(2)限制商品的生产数量或者销售数量;

(3)分割销售市场或者原材料采购市场;

(4)限制购买新技术、新设备或者限制开发新技术、新产品;

(5)联合抵制交易。

2、纵向垄断协议——禁止经营者与交易相对人达成垄断协议

(1)固定向第三人转售商品的价格;

(2)限定向第三人转售商品的最低价格。

3、行业协会限制竞争行为：

行业协会不得组织本行业的经营者从事禁止的垄断行为。

行业协会违反本法规定，组织本行业的'经营者达成垄断协议的，反垄断执法机构可以处五十万元以下的罚款;

情节严重的，社会团体登记管理机关可以依法撤销登记。

4、垄断协议的豁免

垄断协议如果是利国利民的，则允许。

(1)为改进技术、研究开发新产品的;

(2)为提高产品质量、降低成本、增进效率，统一产品规格、标准或者实行专业化分工的;

(3)为提高中小经营者经营效率，增强中小经营者竞争力的;

(4)为实现节约能源、保护环境、救灾救助等社会公共利益的;

(5)因经济不景气，为缓解销售量严重下降或者生产明显过剩的;

(6)为保障对外贸易和对外经济合作中的正当利益的。

属于1-5项情形的，经营者还应当证明所达成的协议不会严重限制相关市场的竞争，并且能够使消费者分享由此产生的利益，否则不豁免。

基础合同 篇7

发包人(全称)，______________

承包人(全称)，______________

依照中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称，______________

工程地址，______________

工程内容，按施工图纸及工程量清单内容

二、工程承包范围

承包范围，______________

三、合同工期

开工日期，_____年_____月_____日

竣工日期，_____年_____月_____日

合同工期总日历天数_____天。

四、质量标准

工程质量标准，______________

金额(大写)，_____元(人民币)，

￥，_____元。

五、组成合同的文件

组成本合同的文件包括，

1、本合同协议书

2、成交通知书

3、竞标文件及其附件

4、本合同专用条款

5、本合同通用条款

6、标准、规范及有关技术文件

7、工程量清单

8、工程量清单报价表

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

六、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中分别赋予它们的定义相同。

七、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

八、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

九、合同生效

合同订立时间，_____年_____月_____日

合同订立地点，_____年_____月_____日

本合同双方约定 后生效。

发包人，______________(公章)承包人，广西君一建设集团有限公司(公章)

住所，______________住所，贵港市港北区金港大道(财富中心)1313室

单位负责人，______________法定代表人，______________

委托代理人，______________委托代理人，______________

电话，______________电话，0775-4622188

传真，______________传真，0771-5333088

开户银行，______________开户银行，中国银行南宁市金浦路支行

帐号，______________帐号，6223 6895 7555

邮政编码，______________邮政编码，537100

基础合同(集锦11篇)

我们的幼儿教师教育网的编辑竭尽全力为您打造了这个"基础合同"，期待您能够收藏我的作品，共同分享这个充满创新的美丽世界。随着新事物不断涌现，业务合同关系中包含了出租方的租赁合同条款等等。签署合同是每一个明智的企业所必须掌握的。

基础合同 篇1

在社会发展不断提速的今天，协议在生活中的使用越来越广泛，协议具有法律效力，确立某种法律关系。那么协议的格式，你掌握了吗以下是小编为大家收集的基础土方开挖协议书，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

甲方：xx建筑工程公司第一项目部

乙方：xx村

为加快施工进度及质量，有效维护双方信誉，明确双方责任权利，使工程优质加速得到保障，根据中华人民共和国建筑合同法及相关法律文件制度规定；结合本工程具体情况，遵循平等，公平，诚信的'原则，甲方将xx基础土方开挖，坑槽内外倒运工程xx承包给乙方。

经甲乙双方充分协商一致达成如下协议，望严格遵守执行。

一、工程名称：

xx。

二、工程地点：

xx市xx镇xx路院内。

三、合同订立地点：

施工现场办公室。

四、合同订立时间：

20xx年 月 日。

五、工期要求：

机械进场一周内施工完毕。

六、合同单价：

元/ ，大写 元每立方米。

七、结算方式：

基础开挖土方完，经甲乙双方验收合格后，按实际开挖土方工程量，现场实测实量进行结算。

八、付款方式：

在建设单位《xx地产公司》给承包工程单位《第一项目部》主体付第一次人材费进度款后，一次性结清单项开挖土方机 xx款。

九、乙方责任：

在机械进场施工阶段，乙方必须严格按照甲方现场指挥者要求进行作业，有特殊部位及机械误工所造成的一切经济损失均由乙方自行承担。基础开挖计划施工日期内延误工期按开挖工程量款项 xx%予以处罚。

十、安全要求：

树立安全意识，按施工规范，杜绝事故。在正常施工日期内发生的一切不安全因素均由乙方承担全部责任及经济损失。甲方概不负责。

本合同一式两份，加以双方各执一份，具有同等的法律效力，合同约定内容完成及款项付清后自动失效。

甲方： 乙方：

委托人： 委托人：

签订日期： 签订日期：

基础合同 篇2

本工程经甲乙双方充分协商，甲方决定将玉溪市“玉水金岸水云间”项目的土石方工程分包给乙方施工。为明确工程内容及双方的权利义务，根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，订立本合同。

1.3工程内容：玉溪市玉水金岸水云间项目的土石方工程所包含之全部工作内容，包括但不限于以下内容：土石方开挖、凿除、修边、场内转运、场外运输、倒土场费用、道路清理、协调当地政府关系等等。

2.1包括图纸、标单所示之全部土石方工程，含一切人工、材料、机械设备、折旧、工程管理、安全防护措施、文明施工、检测费及税费、利润等。税金由乙方承担，甲方在结算时代扣代缴。工程内容包括但不仅限于以下内容：

2.1.1地下室基坑挖、凿土石方并外运，工程量按图纸所示面积乘以实际开挖深度计算。

2.1.2开挖深度按现场甲方要求。

2.1.3所挖、凿土、石方类别乙方在报价时自行考虑，所报综合单价视为挖、凿土石方综合单价，实际施工时不再因现场任何实际情况调整综合单价。

2.1.4外运距离及倒土场乙方自行考虑，其费用一并计入报价的综合单价中。

2.1.5根据甲方需要，乙方应无条件配合甲方按照甲方指定的堆土场进行堆土且乙方中标单价仍然维持原价，不另计任何费用。

2.2本合同为闭口单价合同。乙方报价书中的综合单价为固定综合单价，不随市场人工、材料、机械、燃料等的变动而变动。

3.1本工程工期为 天。

3.2甲方认为确有必要暂停施工时要求乙方暂停施工，乙方应按甲方要求停止施工。工期相应可以顺延，但不计任何停工费用及其他任何补偿费用;因乙方自身原因造成停工的，乙方应承担违约责任，承担由此造成甲方的一切损失，并承担违约金50000元/天，工期不予延长。

3.3因以下原因造成工程延误，经甲方确认，工期相应顺延。不可抗力、恶劣天气(依政府有关部门规定可停止工作)及由此产生影响达二天以上的; 乙方在以上情况发生后24小时内，向甲方提出报告，甲方在收到报告后五天内予以确认、答复，逾期不予答复，即可办理延期要求，延展工期由甲方核定，乙方不得异议。非上述原因，工程不能按合同工期完工，乙方须承担延期违约金，延期违约金为：每延误一天，违约金为工程总价的千分之五，工期违约金限额为工程总价的百分之五。

4.1土石方开挖须按甲方审定的施工组织要求分区分层开挖。

4.2工程质量标准为合格。质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因工程质量达不到约定的质量标准，乙方承担违约责任。

4.3乙方对工程质量有异议时，应先请甲方代表解释，若仍有重大争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担，双方均有责任时，由双方根据责任分别承担。

5、合同综合单价：

6.1.2本合同含契约条款及附加条款、补充说明、施工图。

6.1.3双方有关工程的洽商、变更等。

6.1.4确定工程造价的施工图纸、经批准的变更及修改通知。

6.1.5标准、规范和其他有关技术数据、技术要求。

甲方在开工前提供开工条件，开工后按照工程施工的要求，完成以下工作：

7.1甲方委派 张启胜 同志为驻工地代表，负责协议履行，对工程工期和质量进行监督检查。联系电话： 。

7.2按合同条款约定的付款方式支付乙方工程款。

7.3向乙方提供施工场地的工程地质和地下管网资料。如由于乙方措施不当，管理不善造成地下管网损坏，由乙方承担责任和损失。如工程地质或地下管网资料与实际不符而造成地下管网损坏影响施工正常进行，乙方需提供非乙方责任的证明资料。

8.1乙方委派 同志为驻工地代表，负责协议履行，解决具体事宜。联系电话： 。

8.2按合同约定完成约定之工作。

8.3开工前向甲方代表提供详细的施工进度表、施工计划及施工质量计划及相应的进度统计报表和工程事故报告。必须服从甲方、业主及监理人员的施工安排、协调管理和监督检查。

8.3土石方开挖应与围护施工协调一致，不允许超标开挖。

8.4施工期间遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和环卫等管理规定，办理有关手续，承担由此发生的费用。

8.5保证施工现场清洁符合有关规定。有专门的保洁人员。如因保洁不能满足地方规定而发生的罚没款项及由此造成甲方的损失均由乙方承担。

8.6乙方必须依照中华人民共和国政府法规及缴交所有税费(包括地方附加税等)，亦应履行及遵守政府有关部门的法律法规，如有违反，后果、损失及罚款皆由乙方负责。

8.7乙方在施工期间不得以未收到工程款为由停工并与甲方发生争议。如发生此类事件，甲方有权终止合同。

9.1、乙方在施工期间，必须严格执行国家及南京市建设工程文明施工管理规定，以及甲方文明施工要求的规定。如果由于乙方管理不善，引起政府有关部门罚款、停工整改等处罚，其发生的损失由乙方自行承担，且甲方保留暂缓支付工程款的权利。

9.2、坚持“谁施工谁负责”的原则，做到工完场清。同时，应按甲方的CI战略中对企业形象的具体要求，实施企业形象工程, 保证现场内环境整洁，道路畅通。

9.3、如在达标检查中达不到文明工地的要求，乙方必须整改至达标，进入现场必须满足现场安全文明施工要求，土方车在运送和回归的过程中，造成污染道路，被相关部门罚款和导致我项目部被相关部门罚款，均由土方施工队承担全部费用，并承担因此而造成我项目评省文明工地而带来的影响责任。导致甲方被罚款项，甲方有权在乙方工程款内扣除。

10.1本工程无预付款，付款采取按合同约定工程完工后支付的方式：土石方开挖完成验收合格支付工程总价的80%，地下室外围回填完成验收合格支付工程总价的20%。乙方在向甲方收取工程款时应向甲方提供同等数额的发票。

11.1乙方对已确认设计进行变更，须经甲方代表同意。施工中甲方因工程需要向乙方发出对已确认设计进行变更的通知，乙方须按通知进行变更。

11.2无论何种原因，在设计变更通知生效后，乙方将做出下列配合：

1)、增减合同中约定的工程数量;

2)、更改有关部分的标高、基线、位置和尺寸;

3)、增加工程需要的附加工作;

4)、综合单价不调整。

因以上变更，工程变更总量达到10%以上工期可相应顺延，顺延工期的确定由甲、乙双方商定。因乙方未按合同要求施工造成质量事故、错误定位等事故所引起的或乙方自身原因导致的工程变动，乙方自行承担有关费用，并承担因工期延长而应承担的违约金。

工程完工后，乙方应向甲方提供完工报告，甲方批准后30天内，乙方应向甲方提交决算报告，办理完工决算。甲方相关部门收到决算报告后30天内审核批准或提出修改意见。决算完毕，甲方应按合同支付款项。

13.1 乙方不能按合同工期完工，施工质量达不到设计和规范以及合同约定的质量标准，或发生其它使合同无法履行的行为，乙方应赔偿因其违约给甲方造成的损失，支付甲方违约金(按合同总价的2%计算)。

13.2发生违约事件后，除非双方协议将合同终止，或因一方违约使合同无法履行，违约方承担上述责任后，仍应继续履行合同。

13.3如乙方在施工过程中已明显不能按合同要求履行合同时(主要体现为乙方不能按约定节点完成工程量)，甲方有权单方面终止合同，所完成工程量按60%予以结算，工程款在全部土石方工程完工后予以支付。乙方不得以未收到工程款为由做出任何不利于工程事情。

12.1乙方应按有关规定，采取严格的安全防护措施，严格按安全标准组织施工，杜绝事故的发生。特别是在开挖工程中、装运土方倒车时更要注意安全，避免地下管线及人员伤亡。

12.2乙方应做好随时接受行业安全检查人员实施的监督检查工作，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。并承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和由此发生的费用。

12.3乙方应保障甲方免于承担在工程施工过程中所引起的任何人身或物资的损伤或损坏，并应保障甲方免于承担与此有关的一切索赔、诉讼、损害赔偿、诉讼费、指控费及其它开支，但下述各方面或与之有关的任何补偿或损害赔偿除外：

1)、经甲方验收完成的工程。

2)、甲方或非乙方雇员或其它承包人的行为疏忽所造成的人身或财产的损坏与损伤，或与此有关的任何索赔、诉讼及损害赔偿。

3)、按合同规定进行工程施工无法避免的财产损坏或损伤。

15.1乙方在施工中发现文物、古墓、古建筑基础和结构、化石、钱币等有考古、地质研究等价值的物品，应在1小时内通知甲方代表，并报告有关管理部门和采取有效保护措施。甲方代表应在收到通知4小时内对乙方采取的措施给予批准或提出处理意见。甲方承担保护措施的费用，延误的工期相应顺延。

15.2其它无考古、地质研究等价值的障碍物须由乙方负责清除，不构成工期延误的理由。

乙方不得将所承包的工程转包给他人，也不得将其承包的工程肢解后以分包的名义转包给他人。

17.1乙方和乙方聘用人员和机械设备保险及第三人责任险由乙方负责，如有意外及天灾造成工程损失均由乙方自行负责。

17.2乙方人员的身体在现场受到任何损伤，无论乙方是否已申请赔偿，乙方必须立即将事件书面通知甲方代表，但责任及费用均由乙方承担，与甲方无涉。

17.3乙方使用的劳务人员应按规定缴纳综合保险费。

18.1甲乙双方在履行合同时发生争议，应先以和解方式解决。如双方不能和解可要求有关部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以向玉溪市仲裁委员会提起仲裁。

18.2发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应该继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：

1)、单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工;

2)、调解要求停止施工，且为双方接受;

3)、仲裁机构要求停止施工;

本合同双方签字盖章后生效，竣工后结清工程款自行终止。

乙方如有下列情况之一时，甲方随时终止或解除本合同，甲方因此所受之一切损失，乙方应负全部责任。

1)、乙方私自将工程转包他人;

2)、乙方未按规定时间开工、复工，或开工、复工后进行迟缓，或人工、材料、机具设备不足，甲方认为不能按期完工;

3)、乙方违背合同，或有偷工事实，经甲方书面通知改善，仍然未改善者，或发生变故，不能履行合同责任时;

4)、乙方工人技能低劣，工作懈怠或工地负责人不听甲方工程监理人员指挥，而酿成纠纷，情节重大者。

甲方终止合同后，乙方应立即停工，负责遣散工人，所完成之工程待工程完工再行结算。

21.1夜间加班：本工程施工时间安排为24小时不间断施工，乙方必须按照此要求拟订施工进度并承担因夜间加班所需一切设备及增加之开支。

21.2工地管理：

21.2.1乙方保证甲方代表的人身安全，乙方所属人员若有对甲方代表的人身攻击，除应负责完全赔偿责任外，并放弃先诉抗辩权。

21.2.2乙方必须委派富有工程经验的工地负责代表人，常驻工地，负责督促工地施工，并应约束工人，严守纪律，如有越轨行动，或触犯地方治安法令引起的纠葛，概由乙方负完全责任，同时甲方有权对乙方处以5000元/每次纠纷的违约金。

21.2.3工人遇有意外或伤亡情事，应由乙方料理，与甲方无涉。

21.2.4乙方所派工地代表人，非经甲方代表同意，不得擅离工地;如甲方认为乙方所派工地负责人不称职时，要求乙方撤换，乙方不得异议并立即更换。

21.2.5乙方工程人员数量、组织机构等须经甲方核实认可。

21.3工程进行中，如发现下列事情之一者，将视为乙方违约，乙方将承担违约责任。

1)、乙方派驻工地的负责人及工程人员未能称职，致工地秩序混乱，施工草率，经通知更换而延迟不履行者;

2)、工作迟缓，不能依照预定进度进行，经通知改进而无绩效者;

3)、甲方代表或有关人员督办之事项，乙方施工人员概不履行者。

22本合同所发生的违约金、赔偿金及罚金，甲方有权在给付乙方工程款时扣除。

本合同一式四份，甲乙双方各执二份，四份合同具有同等效力。

乙方：

因甲方需要，委托乙方承建土石方工程，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本工程项目协商一致，订立协议并共同遵守。

1、工程名称：

工程承包方式采取以乙方保质保量完成本工程土石方工程项目工作内容为前提的包工包料（双包）承包方式。

按工程量清单所列内容。主要包干内容有：清表、清淤、挖方（爆破）、填方、弃方、换填、抛填、边坡处理、护肩、护脚、管涵、管沟（井）、路床、花池种植土回填配型、车行道及人行道路基顶面清平等。

符合国家相关市政道路建设标准要求及设计文件的要求，达到合格工程标准。

1、本合同工程价款结算采用综合总价包干的方式，总价为___元，大写： ，包干价均含人工费、材料费、工具辅料费、管理费、施工用水用电费、利润、风险费等。综合价不作任何调整。

2、如甲方对工程施工作变更，因变更所产生的费用增减按实进行增减结算。

3、本协议履行期间的任何材料、人工、机械等市场因素价格发生变化，本协议的价格均不作任何调整。

1、按每月25日之前向甲方上报当月实际完成工程量明细报表，并经业主和监理复核并签认后，于次月10前支付当月已合格完工工程款的70%。

2、工程竣工验收合格，双方结算完成后，支付至总工程价款的97%。

3、工程价款的3%作为质量保修金。保修期为一年，若无质量问题及其他违约情形，保修期满半年后甲方支付给乙方质保金的50%，保修期满一年后，若无质量问题及其他违约情形，甲方支付给乙方剩余的质保金。

1、按国家现行验收规范执行。

2、工程质量验收必须按国家市政道路工程规范执行，所有工程资料须与工程施工同步进行，随时供有关部门及人员查阅，不合格资料及时修正。

3、按设计文件要求进行施工，施工资料严格按国家有关规范执行，若不符合规范要求，甲方有权要求乙方整改。施工过程中严格按照经审批的施工组织设计及专项方案进行施工。

4、所有涉及隐蔽施工的项目，必须经业主和监理共同验收合格后方能进行隐蔽。

5、业主、甲方和监理发现质量问题时，乙方必须按要求进行限期整改。若多次发现质量问题，或经两次整改仍不符合要求，甲方有权根据情况对乙方进行罚款处理，情节严重的责令退场，一切损失由乙方负责。

乙方必须按合同工期进行施工，接受甲方、业主、监理对工程进度的的监督、检查。如工程实际进度与计划不符时，甲方、业主、监理有权责令乙方限期改进，乙方应按甲方、业主、监理的要求提出整改措施，经批准后执行，期间赶工费由乙方自理。月进度明显滞后于进度计划时，甲方有权暂停支付工程款。若乙方无力按约定工期完工时，甲方有权调换施工队伍，乙方应在接到通知的十日内无条件退场，并撤出所有人员及设备；乙方每拖延一天撤离按2000元/天罚款支付给甲方，若造成其他损失的应全额赔偿。

1、乙方必须严格执行有关安全操作管理规范，重视安全。

2、乙方不得招收无身份证、有劣迹、身体残疾人员及童工。否则后果自负。

3、在进行石方爆破作业时，严格按爆破作业有关规范要求及安全措施进行施工，不得对周围建筑物和构筑物造成破坏，如损坏及经济纠纷，一律由乙方承担其相应责任。

4、在施工过程中发生一切事故和其他内容纠纷，均由乙方自行处理并承担全部责任。

5、由于乙方人员与地方产生任何纠纷，应及时向甲方书面告知，未经同意不得私下进行任何处理。

6、乙方应优先发放施工人员工资，不得拖欠，不得给甲方造成任何影响。

1、按约定提供图纸资料，进行图纸技术交底。

2、按约定时间向乙方支付工程款。

1、按约定保质保量的完成施工任务，符合工期及质量要求。

2、必须服从甲方现场管理，全力配合甲方工作。

3、乙方对在承建范围内已的成品、半成品进行保护，在未验收交付业主前应负责看守、保管，并负责清理好场地卫生。若造成损失，由乙方负责修缮或赔偿。

4、乙方不得以任何理由擅自停工或消极怠工，以及采取吵闹、威胁等不正当手段。否则，甲方有权责令其退场，一切后果由乙方承担。

5、在合同质保期内若发生质量问题，对属于乙方责任的工程质量问题，由乙方无偿返工或处理。乙方应在接到甲方电话或书面通知2个工作日内进场维修或处理。如乙方不能完成维修工作，甲方有权单方面委托其他施工单位进行维修，维修费在乙方的质保金中扣减。

6、施工期间用水、用电由乙方自行承担费用，住宿自行解决。

1、在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定，乙方不能保证工程质量或者延误工期，甲方有权终止合同，乙方应赔偿一切经济损失。

2、工程质量不符合合同规定的，乙方应无偿返工，由于返工造成延期交付的，每超过1天，甲方向乙方收取2000元罚款。

1、本协议经双方签字盖章后生效。

2、本协议一经签字，双方必须严格遵守，如因执行本协议发生争议，双方应及时协商解决。

3、本协议一式二份，双方各执一份。

基础合同 篇3

项目方(以下简称甲方)：

施工方(以下简称乙方)：

为保证施工质量，明确双方职责权利，确保安全文明施工，保障工程施工如期完成。现经双方协商一致，达成以下协议条款。

一、施工内容：

本工程的施工内容以甲方提供的图纸及国家的相关土建工程规范标准为准，主要内容见附表1。附表1中未体现但图纸和相关的技术标准规范中包含的工作内容，乙方应按照要求完成，甲方不对合同金额进行调整。

二、承包形式：

本工程采取包工包料(不含钢筋原材)的形式，乙方自带工具、用具进行施工，乙方负责承担盈亏风险责任。

三、技术标准和要求：

所承包项目应该严格按照国家标准以及甲方主管及项目施工员要求施工。

四、施工进度：

自乙方施工人员开始，30天完成除厂房地面砼浇筑的全部施工，钢结构厂房安装完成，具备室内浇筑条件后(具体时间以甲方通知为准)10天完成厂房地面砼浇筑。

五、工程款支付办法：

1、工程总价款为：伍拾壹万壹仟元整。

2、价款支付：乙方人员设备进场具备施工条件后付拾万元整，独立基础和条形基础施工完成且验收合格后付拾伍万元整，厂房地面灰土基础施工完成且验收合格后付拾万元整，室内地面混凝土浇筑完成且验收合格 付拾肆万元整。余款待质量保修期满后支付。

六、乙方职责;

1、乙方在承包期间内及承包项目中，有安培工作如期完成施工任务的责任。

2、乙方有组织所属人员配合甲方搞好文明生产和安全教育的义务，并有确保安全生产的责任。

3、乙方必须加强质量意识，有严格执行操作规范，保证施工质量的职责。

4、乙方必须做好本承包工作范围的材料整理、对方，做到每天工完场清的责任。

5、乙方负责所属人员遵纪守法，遵守各项规章制度，做好所属承包工作范围的经济核算，及时做好所属人员工资的分配、发放工作。过发现甲方按合同规定支付乙方工程款后，乙方所属人员有上诉或到劳动局投诉等劳动争议的现象。经调查属实后，甲方给予乙方每人次1000元处罚。

6、文明施工、安全标识等设施不得拆除破坏。

7、乙方用完材料必须放在项目部制定地点，如果乙方不统一堆放由甲方自行雇佣小工搬运，工资按实际雇佣小工由乙方支付。

8、乙方必须做好对甲方场地既有设施的保护工作，不得损坏。如有破坏，乙方应负责修理，并赔偿因损坏对甲方造成的损失。

七、乙方的权利：

1、乙方有师傅工、普工的招收权利，根据工程施工的需要进行分组管理规范施工。但所有人员名册、身份证复印件报甲方备案。

2、乙方有权进行经济分配和奖惩。

3、乙方有生产指挥权，根据甲方对工程质量、安全级工期等要求，对所属人员直接指挥安排调动。

4、乙方有材料监督权，对甲方所提供的材料构件，必须符合标准，如若不符，乙方有权向甲方施工员或主管提出更换。

八、质量和要求：

1、乙方施工工程，如达不到标准，甲方施工员或主管有权提出返工。返工的所有损失(含材料费等)全部由乙方承担。

2、如无特殊原因，乙方须按项目进度计划完成工作。如未完成造成损失由乙方承担。乙方施工的工程如有停工、拖拉等现象，造成工期无故拖延1天以上，按每天500元处罚。如乙方最终能配合加班加点，抢回延误时间，甲方同意返还罚款。

九、甲方职责

1、甲方有对乙方进行施工前的技术指导提供服务，协调和协助解决施工中碰到的重大困难。

2、甲方必须协同施工员对施工工作内容进行分段检查，发现问题及时向乙方提出更改。

3、由于甲方原因，致使乙方利益受损的，甲方应承担相应的'经济责任。

十、奖励和处罚

1、乙方施工项目达到合同约定验收标准，不奖不罚。如一次验收不合格乙方须付给甲方总价款10%的违约金。并无偿返修到合格为止。

2、乙方所属人员在本工程中如未按安全生产要求违章操作发生伤亡事故，其医药费及所导致的一切经济责任全部由乙方承担(包括外部罚款)，并向甲方支付5000元违约金。

3、乙方在施工中，如发现有浪费材料，甲方可责成乙方给予甲方双倍赔偿。乙方如有盗窃材料现象，甲方有权给予乙方每次5000元罚款。情节严重的提交公安机关处理。

十一、其他约定

1、乙方对自己的一切债务均由乙方承担。如有第三者向甲方主张债权，则由此造成的损失(包括不限于债务总额、诉讼费、代理费等)均由乙方承担。

十二、合同的变更和解除

1、因不可抗力因素或其中一方当事人虽无过失但无法防止的影响致使一方无法履行合同时，可经协商变更或解除合同。

2、合同履行期间，甲方发现乙方存在严重的管理不善、材料浪费严重等现象，由此造成质量低劣、安全隐患突出、工期拖延等严重问题，无法完成承包要求的，甲方有权提出解除合同。

3、因合同双方的一方违约，致使承包合同无法履行的，另一方有权解除合同。

十三、合同生效与终止

本合同一式四份，双方各执二份，自双方签字盖章后生效。工程款结算后自行失效

项目方(甲方)：

代表人：

施工方(乙方)：

代表人：

签订日期：

基础合同 篇4

协议离婚指夫妻双方依照法律规定自愿达成离婚协议，从而解除婚姻关系的行为。协议离婚应当具备下列条件：

（1）协议离婚的当事人双方必须具有合法配偶身份。这里的`合法配偶，既不包括同居的男女双方，也不包括不为法律承认的“事实婚姻”。

（2）协议离婚的当事人双方必须具有完全的民事行为能力。一方或者双方当事人为限制民事行为能力或者无民事行为能力的，不得通过行政登记程序协议离婚。

（3）协议离婚当事人必须具有离婚的合意，且已就子女及财产分割达成了协议。

（4）协议离婚由民政部门主管。协议离婚必须由当事人双方亲自到婚姻登记管理机关申请离婚登记，婚姻登记管理机关经过审查，对于符合离婚条件的，应当当场予以登记，发给离婚证，注销结婚证。

2、婚姻登记机关不予受理离婚登记申请：

（1）一方当事人请求登记离婚的；

（2）双方当事人请求离婚，但对子女抚养、夫妻一方生活困难的经济帮助、财产分割、债务清偿未达成协议的；

（3）双方或一方当事人为限制民事行为能力人或无民事行为能力人的；

（1）当事人从取得离婚证起，解除夫妻关系。

（2）子女归属、财产归属等均由当事人约定。

（3）法院应当受理：

A.因履行离婚协议中财产分割协议发生纠纷提起诉讼。

B.男女双方当事人协议离婚后1年内就财产分割问题反悔，诉至法院请求变更或者撤销财产分割协议的。

基础合同 篇5

1.南昌建筑安装公司从邻省的安电设备制造厂购进了只电源开关，但回来一检测，发现有1/3的质量不合格。经双方协商，安电制造厂同意全部退货。但是南昌建筑安装公司却一直没有收到2000只电源开关的退货款，几经催讨都没有结果，于是安装公司以安电设备制造厂为被告向法院起诉。但此时安电制造厂已经被另一省的光源电力设备有限公司所兼并，成为其一个生产分厂。原制造厂领导以制造厂已经不存在为由，不归还欠款。而光源电力设备有限公司认为，此债务属原制造厂，与公司业务没有任何关系，也拒绝承担责任。对此债务承担，下列说法正确的是：( )

C.由光源电力设备有限公司承担，因为它承受了原安电设备制造厂的债权债务

解题思路：本题涉及法人合并后的债务承担问题依《民法通则》第44条第2款的规定，企业法人分立、合并，它的权利和义务由变更后的法人享有和承担安电设备制造厂虽然是与南昌建筑安装公司签订合同的当事人一方，且其存在违约事实，因违约而形成的债务本应由安电设备制造厂承担，但安电设备制造厂已经被光源电力设备有限公司兼并，安电设备制造厂的债权债务由光源电力设备有限公司概括承受，故其对南昌建筑安装公司的债务应由光源电力设备有限公司承担本题选项为C

2.甲、乙、丙发起成立一个销售北京鸟巢奥运比赛空气的有限责任公司，为了成立该公司，甲、乙、丙租赁房屋和置办办公设备及雇用人员，为此欠下大量债务。后公司未被批准。对此债务，债权人该怎么办?( )

解题思路：本题涉及公司发起过程中的债务承担问题对于公司发起过程中的债务承担，如果公司成立的，应由成立后的法人为被告并由该成立后的法人承担责任;如果公司未成立的，则由发起人为被告并由发起人负连带无限责任本题选项为C

3.甲请A搬家公司搬家，A公司派出B、C、D三人前往。在搬家过程中，B发现甲的掌上电脑遗落在一角，便偷偷藏入自己腰包;C与D在搬运甲最珍贵的一盆兰花时不慎将其折断，为此甲与C、D二人争吵起来，争吵之时不知是谁又将甲阳台上的另一盆鲜花碰下，砸伤路人E。B、C、D见事已至此便溜之大吉。请问下面哪些说法是正确的?( )

解题思路：本题涉及法人和其他组织的`工作人员不履行合同义务及侵权损害法人承担责任的问题本题A选项所涉及的损失是法人工作人员履行职务过程中因过错造成的损失，故应由A公司承担本题B选项涉及的责任是由于A公司未尽到合同规定义务所应承担的违约责任本题C选项涉及共同致人损害的问题甲、C、D的行为导致花盆脱落致人损害，构成共同危险，因此，甲、C、D应负连带责任本题D选项所涉及的是履行职务过程中，个人的侵权行为或犯罪行为是否由法人和其他组织承担的问题对此，理论上有不同看法：一种观点认为，只要是履行职务过程中的行为，法人均应承担;另一种观点认为，履行职务过程中的行为必须是职务行为本身，与职务行为无关的行为，法人不承担责任本书作者认为，对履行职务过程中的侵权行为、犯罪行为造成的损失，法人应否承担责任应依具体情况而定：如果不知具体侵权行为人或具体犯罪人，应由法人承担为宜;如果具体侵权行为人或犯罪人十分确定，且侵害财产仍在或具有清偿能力，应由行为人或犯罪人承担责任为宜故本题中，掌上电脑的损失不应由A公司承担赔偿责任为妥故本题正确选项为ABC

4.北京的甲公司书面授权其在上海的分公司乙公司，为上海的丙公司欠丁公司的20万元债务提供髁证，结果乙公司和丁公司签订保证合同，担保了丙公司欠丁公司的30万元债务。则下列说法中不正确的有：( )

B.分公司签订保证合同得到了甲公司的授权，故分公司应承担30万元的保证责任

C.分公司签订的保证合同得到甲公司授权，故分公司应承担20万元的保证责任

解题思路：本题涉及分支机构的保证担保问题依照《担保法解释》第17条的规定，分支机构经法人的书面授权所签订的保证合同有效，故A选项错误本题中分公司只得到了法人20万元的授权，故法人不承担30万元的保证责任，B选项错误本题C选项错误在于保证责任是由法人承担而非分支机构承担，这是由法人的独立责任所决定的本题D选项正确至于分公司超越法人授权的10万元，法人应对该10万元承担过错赔偿责任因此，本题选项为ABC

5.甲、乙、丙经协商共同成立顺发搬家有限责任公司，甲为董事长，乙任业务经理，丙为财务负责人。公司规章约定，购置公司财产超过20万元的，应当经三人协商同意。为更换车辆更好的承接业务，甲未经与乙、丙协商，购置一辆价值25万元的运货车。在一次搬运过程中，公司员工A、B不慎将客户C窗台上的一盆花碰落，正好砸在行人D的头上，D因此付医药费及其他费用5万元。因乙、丙反对购买车辆，以及与D发生责任承担纠纷。有关本案处理正确的有：( )

解题思路：本题中，甲作为董事长，为公司的法定代表人，其超越职权签订购买货车的合同，对公司有效，故A选项正确，B选项错误依照《民通意见》第58条的规定，法人的法定代表人和工作人员以法人名义执行法人职务的行为，给他人造成损失的，由法人承担民事责任员工A、B在执行职务过程中，不慎将花盆碰落，造成行人D的损害，该损害赔偿责任应当由法人承担，而非员工A、B承担，故C选项正确，D选项错误至于法人承担责任以后是否有权向A、B追偿，答案是否定的，法人员工只有在执行职务过程中存有故意或者重大过失行为，法人承担责任后，才可以向员工追偿本题中，A、B属于一般过失，法人当然不能追偿特别注意的是，如果是员工与执行职务无关的个人行为，应由员工个人承担责任，法人不承担责任因此，本题选项为AC

B.财团法人的意思机关为理事会，公司法人的意思机关为股东会或者股东大会

解题思路：企业法人均为营利法人，财团法人没有意思机关，事业单位法人需要登记的从登记之日起取得法人资格，社会团体法人一般为社团法人，不为财团法人因此，本题选项为ABCD

基础合同 篇6

第一条 产品名称、型号、数量、金额及交(提)货时间：土款以实际发生数量进行结算。

第二条 质量要求技术标准、供方对质量负责的条件和期限：根据需方要求确定，如果质量达不到规范规定施工要求，需方有权拒绝，供方承担一切责任及经济损失。如供方不能按需方要求及时供货，需方有权解除合同，并由供方承担全部经济损失。

第三条 供方按照需方要求随时供土，如果供方不能满足需方施工要求，需方有权解除合同，造成一切损失费用由供方承担。

第四条 供方承担取土和运输过程中的一切法律责任。合同签订三日后，如果供方未能供土，需方有权解除合同， 造成一切损失费用由供方承担。

第五条 供方的运输车进入甲方施工范围后，供方的车辆和人员必须听从需方的指挥和管理，否则需方有权利对供方采取罚款措施。

第六条 验收标准、方法及提出异议期限：由需方组织人员进行现场验收，按供需双方协商后，确定的工程量为准。 在取土、运输、卸土过程中，严禁供方有作弊虚增工程量行为，一经发现，需方将视情节严重，有权扣除虚增工程量，并进行10倍以上罚款。

第七条 结算方式及期限：每2万立方米结算一次，支付土款的80%，余款供货结束后一个月内全部付清。需方如不按时结算，供方有权停止供货。

第九条 供方的车辆及设备丢失或损坏、人员伤亡均由供方负责。在供货过程中发生的任何人员和机械的安全事故均由供方负责。

第十一条 解决合同纠纷的方式：因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成，由需方所在地人民法院起诉。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

基础合同 篇7

1#楼基坑土方开挖以基坑实测为准，执行综合单价承包，每立方米(大写) 元人民币(￥： 元);执行一次性包死不进行调整。

按以上承包方式、承包范围及质量要求，金地一期1#楼基础土方开挖施工全部完成，经甲方组织联合验收合格后20天内，甲方将工程款全部拨付给承包方，承包方提供正式含税发票。

1.1 甲方委派该工程现场施工负责人，全面安排施工现场正常事务和协调工作。

1.2 甲方对乙方全过程的施工质量、进度、安全和文明卫生进行检查验收、监督管理。

1.3 甲方提供建筑物的定位轴线，槽底和槽顶的边线尺寸，并提供土方开挖平面图。

1.4 负责对乙方施工机械的性能进行检查确认，机械的运转和安全性能达不到要求不得投入使用。

1.5 在施工过程中，现场监理及甲方代表对乙方施工的槽底标高及边坡随时进行复测、检查，达不到要求的必须改正、修复。

2.1 负责委派施工现场负责人，全面履行施工合同约定的各项工作，严格按现行工程施工质量、安全标准、规程进行施工，确保工程正常进行。

2.2 负责施工机具、设备和人员调配，乙方保证现场施工人员、机械设备能满足本工程的正常施工。

2.3 因乙方原因造成质量不达标，乙方必须无条件按甲方的要求返工至合格，并承担由此产生的施工增加费用。

2.4 乙方必须严格按国家安全操作规程施工，保障安全第一;施工过程中乙方发生安全、交通及人员伤亡事故全部由乙方承担，概与甲方无关;运土路途中与交通城管部门的协调及费用全部由乙方承担。

2.5 土方开挖过程中不得擅自将土方运至非甲方指定位置，不得出现土方倒卖现象，发生土方倒卖每车次处罚金1000元，此费用从工程款中扣除。

2.6 施工期间发生矛盾，应及时向现场负责人汇报，寻求协商解决，严禁聚众斗殴，如在施工现场发生聚众斗殴事件，不论有无理由每次罚款1000元，此费用从工程款中扣除;如因违反法律、行政法规被押送公安机关处理，甲方不予承担任何责任和经济费用。

2.7 乙方工地代表为本工程施工现场第一责任人，直接对工程安全、质量、进度负责，保证施工顺利进行。

1. 乙方应服从甲方的指挥和管理，严格执行甲方的所有规章制度，自觉遵守有关法律、行政法规，乙方在施工过程中因管理混乱，工期不符合本合同要求，甲方有权单方终止甲乙双方施工合同，另行安排其它队伍施工。乙方所完成的工程款首先应满足弥补甲方的所有损失后，余款结算给乙方，对此乙方不得以任何理由加以拒绝。

2. 协议履行期间如出现纠纷，可由上一级机关调解解决，解决无效可到安新县人民法院提起诉讼。

3. 本协议一式三份，甲乙双方各执一份，有关单位一份。双方签字盖章后生效。 本协议共 4 页。

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就现承建 的土方开挖工程施工事项协商一致，订立本合同：

对上述范围内的项目，甲方保留根据现场的实际情况对乙方进行调整的权利(最终以业主提供的施工图纸和通知单为施工依据)。

开工及竣工日期：按经业主审定，甲方编制的工程施工进度计划中土方开工及竣工日期为准。

合同工期：按经业主审定，甲方编制的工程施工进度计划中土方开挖工期为准。

三、合同价款

场内挖运土8元/m、挖甩方3.5元/ m ;临时借用机械设备价格：(大)挖土机按280 元/小时计算、(小)挖土机借用1—3小时以内按120 元/小时计算，1—3小时以外按110 元/小时计算。以上本合同价款采用固定单价合同方式，合同单价为全费用单价，已经包括完成该项目土方开挖工程计价单位工作所需要的所有人工费、材料费、各项措施费、管理费、利润、风险费用、远征施工增加费、市容包检等各项规费和税金。

乙方不得以任何理由向甲方提出增加开挖土方相关的费用。

凭验槽会签单进行工程量确认，按业主支付第一批工程款到后支付已完成工程量支付80%，余款在工程完工验收合格后一个月内付清。

1、甲方负责向乙方提供经审定的土方的施工方案，并确认工作范围。

2、甲方为乙方创造必备的施工条件。

3、甲方对开挖的进度、质量、标高进行实测实量，确定工程量。

4、甲方有权监督和控制乙方的施工，确保乙方符合工程施工进度及质量要求。

5、甲方需借用乙方机械设备时，如乙方满足不了甲方需求，甲方有权向外单位租赁机械设备，乙方无权干涉。

1、乙方需按甲方的要求组织设备进场，并确保施工机械正常运行。

2、乙方施工过程中应按甲方及业主的质量、进度要求，在施工机械有效作业范围和现场满足运输的条件下，有序的进行开挖或甩方、土方驳运堆放，开挖过程中应满足甲方对基杭排水、围护、放坡、开挖深度等的控制要求。如乙方超挖(超深、超宽、超长)，则超挖而增加的回填土工程费用、增加基础垫层工程费用也乙方承担。

3、自觉接受甲方、监理单位、业主的质量监督、进度控制要求，服从和遵守甲方及业主单位和各项规章制度。如有违反，按有关的规定处罚。

4、乙方对施工过程的机械设备的安全操作、文明施工承担全部责任。

5、乙方无任何理由要求延长工期(不可抗拒力等原因除外)，如甲方认为，工程或其任何部分施工进度太慢，而不能按合同预定的工程完工期限完工时，则甲方应将此情况书面通知乙方，加快施工进度，确保工程能在预定的工期内完工，乙方无权要求支付任何附加费用以及价格变更。

6、乙方在办理工程结算时应提供建安发票(税务统一发票)。

1、乙方应保证施工场地及工地周边道路路面整洁并符合有关规定，做到施工现场安全、文明、整洁、卫生。承担因违反有关规定造成的损失和接受甲方、业主及有关政府执法部门的罚款。

2、贯彻谁施工谁负责安全的原则，乙方应按有关规定，采取严格的安全防护措施，对施工安全承担全部责任。

八、其它：在施工期间，因本合同承包范围发生的所有矛盾、经济纠纷等问题，一切由乙方解决。

九、本合同未尽事项或在履行过程中发生的争议，均由甲乙双方协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的，可依法向当地人民法院起诉。

十、本合一式三份，甲乙方各执一份，业主一份。本合同及补充协议和合同具有同等法律效力，自签订之日起开始生效，工程完工款项结清后自动失效。

基础合同 篇8

甲方：乙方：

乙方愿意将基础土方1类及2-3类土方供应给甲方，按照《中华人民共和国民法典》有关规定，并结合本工程具体情况，经双方共同协商，特签定本合同以便共同遵守。

第一条：工程名称：

第二条：工程地点：

第三条：工程内容：

第四条：总货量及计量

1、工程供货量：每天供应基础土方总量2-3类土约70003(其中1类土约30003)。

2、货物计量：当乙方船只到码头，以船实量方数为准。

第五条：合作方式：

1、乙方提供符合甲方要求的土方，1类土以大样为准，2-3类土(无石块黑泥粘土)。

2、单价：1类土单价17.5元/立方，2-3类土11.00元/立方到码头价(不含税收，码头费、勾机费)。

3、付款方式：每星期两结，逢星期3交单，星期四付款，第二次，星期日交单，星期一付款或转怅。

4、当乙方收到甲方开工通知的当天，甲方按双方约定先支付货款人民币贰拾伍万元整给乙方。

第六条：施工期限：本工程自乙方收到甲方开工通知之日起开始供货，供货期为壹年。

如因工程项目内容修改、台风等不可抗拒的原因，工期需相应顺延。

第七条：乙方的责任

1、在装货区域，乙方所提供的船舶证照必须合法，必须购置人身意外伤害保险和船舶保险，如发生安全事故，一切责任及经济损失由船方自负。

2、负责船舶按合同计划全面落定运输工程量，因由甲方统一正确指挥。

3、因台风等不可抗力因素停工，乙方不承担责任。

第八条：甲方的责任

1、甲方负责购买陆上的作业人员及车辆等保险。

2、码头车辆、勾机由甲方提供，应处于良好的运行状态，并配备好足够的驾驶员。

3、提供足够运输车辆确保每天完成7000立方任务，配合好乙方的工作。

4、完善海事局及政府有关单位，周边群众关系，协助船只报港手续。

5、在施工过程中，如政府部门干涉扣留船只处罚一切责任由甲方负责。

6、按约定时间预付及结算货款。

第九条：解决合同纠纷方式

1、适用法律：本合同上的含义以及各方的权利均按中华人民共和国民法典的法律解析，并接受其约束。

2、甲乙双方在履行合同期如发生纠纷，双方应及时协商解决。

协商不成，可向当地仲裁机构或向人民法院起诉解决。

3、3、本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力，自双方签字盖章后生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

基础合同 篇9

技术合同的考查重点在于：一是技术合同的无效问题;二是技术合同中的成果归属。

◇ 重点法条：

《合同法》第 329 条、第 339-341 条、第 354 条、第 363 条;《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第 10-12 条。

(一)概念 技术合同是当事人就技术开发、转让、咨询或者服务订立的确立相互之间权利和义务的合同。技术合同的主要种类如下表所示：

技术合同是有偿、双务、诺成合同。

注意：技术开发合同与技术转让合同为要式合同，技均应当采用书面形式。

一是居间合同的认定，涉及与行纪合同的区分;二是居间合同的解除。此外还应掌握居 间合同中费用承担与报酬支付规则。

居间合同是居间人向委托人报告订立合同的机会或者提供订立合同的媒介服务，委托人 支付报酬的合同。根据居间合同内容的不同，有报告居间合同和媒介居间合同之分。

2.居间人未促成合同成立的，不得要求支付报酬，但可要求委托人支付从事居间活动支出的必要费用。注意：行纪、居间合同中均不存在当事人的任意解除权问题。

◇ 真题链接：

【09 单 11】关于合同解除的表述，下列哪一选项是正确的?

◇重点法条：《合同法》第 414-415 条、第 418-419 条、第 421-422 条。

行纪合同是行纪人以自己的名义为委托人从事贸易活动，委托人支付报酬的合同。

→行纪人处理委托事务支出的费用，由行纪人负担，但当事人另有约定的除外。

→行纪人对其与第三人订立的合同，直接享有权利、承担义务(与委托合同不同)

→行纪人低于委托人指定的价格卖出或者高于委托人指定的价格买入的，应当经委 托人同意;未经委托人同意，行纪人补偿其差额的，该买卖对委托人发生效力

→行纪人高于委托人指定的价格卖出或者低于委托人指定的价格买入的，可以按照 约定增加报酬;没有约定或者约定不明确，依照《合同法》第 61 条的规定仍不能 确定的，该利益属于委托人

→除委托人有相反的表示外，行纪人卖出或者买入具有市场定价的商品时，可以以自己作为买受人或者出卖人

委托物不能卖出或委托人撤回出卖，经行纪人催告，委托人不取回或不处分该物的，行纪人可以提存委托物。

2.支付报酬的义务行纪人完成或者部分完成委托事务的，委托人应当向其支付相应的报酬;委托人逾期不支付报酬，行纪人对委托物享有留置权，但当事人另有约定的除外。

◇ 真题链接：

【09 多 61】甲将 10 吨大米委托乙商行出售。双方只约定，乙商行以自己名义对外销售， 每公斤售价两元，乙商行的报酬为价款的 5%。下列哪些说法是正确的?

C.如乙商行以每公斤 2.5 元的价格将大米售出，双方对多出价款的分配无法达成协议，则应平均分配

D.如乙商行与丙食品厂订立买卖大米的合同，则乙商行对该合同直接享有权利、承担义务

【10 多 60】甲委托乙寄售行以该行名义将甲的一台仪器以 3,000 元出售，除酬金外双 方对其它事项未作约定。其后，乙将该仪器以3,500 元卖给了丙，为此乙多支付费用 100 元。对此，下列哪些选项是正确的?

委托合同：

委托合同是委托人和受托人约定，由受托人处理委托人事务的合同。

委托的结果：通常在委托人和受托人之间成立代理关系。 委托合同既可以是有偿，也可以是无偿，取决于当事人的约定，无约定或约定不明，依《合同法》第 61 条的规定仍不能确定的，委托合同均无偿。 小结：合同法分则中，仅自然人间的借款合同、保管合同、委托合同既可以是有偿的，也可以是无偿的，且无偿推定规则相同 特别注意(委托合同与承揽合同的区别)： 承揽合同要求交付工作成果，委托合同仅要求提供劳务即可。

【08 多 56】婷婷满一周岁，其父母将某影楼摄影师请到家中为其拍摄纪念照，并要求影楼不得保留底片用作他途。相片洗出后，影楼违反约定将婷婷相片制成挂历出售，获利颇丰。本案中存在哪些债的关系?

A.承揽合同之债 B.委托合同之债 C.侵权行为之债 D.不当得利之债

基础合同 篇10

大石窝镇下庄村永久避险安置房建设项目 北京轩宇立坤建筑工程有限公司 机械挖土方

交底内容： 1 范围 本工艺标准适用于基坑（槽）机械挖土。 2 施工准备 2.1 主要机具： 2.1.1 挖土机械有：挖土机、铲运机、自卸汽车等。 2.1.2 一般机具有：铁锹（尖、平头两种） 、手推车、小白线和钢卷尺等。 2.2 作业条件： 2.2.1 土方开挖前，应根据施工方案的要求，将施工区域内的地下、地上障碍物清除 和处理完毕。 2.2.2 建筑物的位置或场地的定位控制线（桩） 、标准水平桩及开槽的灰线尺寸，必须 经过检验合格。 2.2.3 夜间施工时，应有足够的照明设施；在危险地段应设置明显标志，并要合理安 排开挖顺序，防止错挖或超挖。 2.2.4 土方机械，应根据施工区域的地形与作业条件、土的类别与厚度、总工程量和 工期综合考虑，以能发挥施工机械的效率来确定。 2.2.5 在机械施工无法作业的部位和修整边坡坡度、清理槽底等， 均应配备人工进行。 3 操作工艺 3.1 工艺流程：

3.2 坡度的确定： 3.2.1 根据地质勘探报告和现场实际情况，开挖基础坑（槽）时，放坡系数高：宽=1： 0.5 3.3 开挖基坑（槽）时，应合理确定开挖顺序、路线及开挖深度。 3.3.1 挖土机从基坑（槽）或管沟的端头以倒退行驶的方法进行开挖。自卸汽车配置在 挖土机的两侧装运土。 3.3.2 挖土机沿挖方边缘移动时，机械距离边坡上缘的宽度不得小于基坑（槽）或管沟 深度的 1/2。 3.4 土方开挖宜从上到下分层分段依次进行。随时作成一定坡势，以利泄水。 3.4.l 在开挖过程中，应随时检查槽壁和边坡的状态。深度大于 1.5m 时，根据土质变 化情况，应做好基坑（槽）支撑准备，以防坍陷。 3.4.2 开挖基坑（槽） ，不得挖至设计标高以下，可在设计标高以上暂留一层土不挖， 以便在抄平后，由人工挖出。结合本工程的实际情况，如部分地段挖至基底标高还不见卵石，则挖

1、本表由施工单位填写，交底单位与接受交底单位各存一份。 2、当做分项工程施工技术交底时，应填写“分项工程名称”栏，其他技术交底可不填写。

大石窝镇下庄村永久避险安置房建设项目 北京轩宇立坤建筑工程有限公司 机械挖土方

挖不到的土方，应配合人工随时进行挖掘，并用手推车把土运到机 械挖到的地方，以便及时用机械挖走。 3.5 修帮和清底。在槽底标高处撒白灰点，间距 2M 左右为宜，然后用人工将暂留土层挖 走。同时由两端轴线（中心线）引桩拉通线（用小线或铅丝） ，检查距槽边尺寸，确定槽宽 标准，以此修整槽边。最后清除槽底土方。 3.5.1 槽底修理铲平后，进行质量检查验收。 3.5.2 开挖基坑（槽）的土方，应按指定场地进行堆放。 3.6 雨期施工： 3.6.1 土方开挖正处在雨季进行，工作面不宜过大，应逐段、逐片分期完成。 3.6.2 雨期施工在开挖基坑（槽）时，应注意边坡稳定。同时应在坑（槽）外侧围以 土堤或开挖水沟，防止地面水流入。经常对边坡、土堤进行检查，发现问题要及时处理。 4 质量标准 4.1 保证项目： 4.1.1 基槽场地的基土土质必须符合设计要求，并严禁扰动。 5 成品保护 5.1 轴线引桩、标准水准点等，挖运土时不得撞碰。并应经常测量和校核其平面位置、水平标高和边坡坡度是否符合设计要求。定位标准桩和标准水准点也应定期复测和检查是否 正确。 5.2 土方开挖时，应防止邻近建筑物或构筑物，道路、管线等发生下沉和变形。 5.3 施工中如发现有文物或古墓等，应妥善保护，并应及时报请当地有关部门处理，方可 继续 施工。如发现有测量用的`永久性标桩或地质、地震部门设置的长期观测点等，应加以 保护。 6 应注意的质量问题 6.l 基底超挖：开挖基坑（槽）管沟不得超过基底标高。如个别地方超挖时，其处理 方法应取得设计单位的同意，不得私自处理。 6.2 基底未保护：基坑（槽）开挖后应尽量减少对基土的扰动。 6.3 施工顺序不合理：应严格按施工方案规定的施工顺序进行土方开挖施工。 7、安全环保措施 7.1 挖方前要做好防尘措施，准备好撒水车，天气干燥时要及时撒水，避免扬尘。 7.2 挖土方过程中，基槽周边要及时做好防护栏，防止人员滑落。 7.3 挖出的土方要堆放在指定地点并加以履盖，防止扬尘 7.4 土方清理人员与机械之间要有足够的安全距离 审核人 交底人 接受交底人

1、本表由施工单位填写，交底单位与接受交底单位各存一份。 2、当做分项工程施工技术交底时，应填写“分项工程名称”栏，其他技术交底可不填写。

基础合同 篇11

为明确甲、乙双方权利、责任关系,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,并结合本工程的实际情况,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程施工事项协商一致,订立本合同。

三、工作内容:平基放线,劳动力及技术装备的组织,土石方的爆破及开挖,地表清障,清淤,土石方的场内调配及外运、弃渣,以及周边建筑物、居民的安全防护设施,工程资料的编制,压实抽样试验,现场的安全文明施工措施,同周边政府单位包括环卫、城建、公安、交通、建委、街道办事处、居委会及周边企(事)业单位为保证工程质量、进度而作的协调等工作。

四、工程范围:

按甲方提供的施工图纸和甲方批准的施工组织设计在现场指定区域内进行施工,余土外运至渣场,渣场由乙方自行落实,甲方概不负责。

五、合同工期:

六、合同价款:

本合同采用单价包干合同,即乙方完成合同约定承包范围内全部工程内容和工作内容所需要的人工费、材料费、机械费(含机械设备等的进、出场费)、管理费、保险费、利润、税金、环卫出渣费以及倒土费、工程周边社会关系协调等全部费用组成,其单价为: 元/m³

(1)页岩(松次坚石)做回填方,按 元/m3包干价执行。

(1)外运工程量不论运距远近,按 元/m3包干价执行。

若甲方需要向乙方临时租用机械设备,按租用期市场价计算租金,机械设备台班以甲方指定人员签证为准。

七、工程结算:

工程完工验收合格后依据甲、乙双方现场实测方格网及实际收方工程量办理结算,结算完毕,移交竣工资料后,一次性付至结算金额的85%,剩余尾款七个工作日内付清。

八、工程质量及技术要求:

本工程严格按照国家现行《土石方爆破工程施工质量验收规范》、《建筑工程质量检验及评定标准》、《建筑地基与基础工程施工质量验收规范》等进行施工和验收。同时,本合同约定:

九、安全施工:

乙方应严格按照国家有关安全施工规范进行施工,采取严格有效的安全防护措施,在施工作业中,所遇任何与工程相关事故,均由乙方自行负责。

十、违约责任:

1、本合同工程不允许转包分包,若甲方核实乙方有转包分包行为,甲方有权单方面终止合同,乙方在接到甲方书面通知后3日内必须无条件退场,并承担该工程总工作量20%的违约金。

十一、本合同一式肆份,甲方贰份,乙方贰份,经双方签字盖章后生效,工程合格交验结清尾款后自然失效。其它未尽事宜,双方协商解决。

甲方签字(盖章)：